工程合同共5篇
隨著時間的推移,合同起到的作用越來越大,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編幫大家整理的工程合同5篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
工程合同 篇1
合同編號:________________
發(fā)包人:__________________(簡稱甲方)
承包人:__________________(簡稱乙方)
簽訂地點:____________________________
簽訂時間: 年 月 日
根據(jù)我國<<合同法>>的規(guī)定,為明確雙方權利、義務和責任,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程項目
1.工程名稱:(________網(wǎng)絡安裝工程)
2.工程地點:____________
3.承包范圍和內容:________________
4.工程項目計劃批準單位:________________
5.工程造價大(寫):________________(具體設備名稱、數(shù)量和價格見附件)
二、權利、義務和責任
。ㄒ唬┌l(fā)包方:
1.本合同簽訂后____天內向乙方提交網(wǎng)絡工程許可證。
2. 年 月 日前,甲方必須配合乙方做出網(wǎng)絡工程的布線方案,雙方簽字后作為本合同的附件。
3. 年 月 日前,甲方負責接通施工現(xiàn)場總的施工用水源、電源,應滿足施工用水、用電量的需要。
4.本合同范圍外的工程費用由甲方承擔,如電源線路、設備操作臺等。
5.甲方發(fā)現(xiàn)乙方安裝的設備不符合合同要求(品牌、規(guī)格、型號),有權要求乙方予以更換。
6.甲方負責對網(wǎng)絡設備的日常維護(如耗材更換、清潔設備衛(wèi)生、硬件和軟件設置等)。
7.甲方應為乙方的施工創(chuàng)造條件,凡因甲方原因致使工程延期,如________等等,則應賠償乙方由此造成的經(jīng)濟損失。
。ǘ┏邪剑
1.本合同簽訂后____天內,由乙方按設備清單采購全部硬件設備。
2.乙方負責網(wǎng)絡布線,所需時間為____天。
3.乙方負責計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)硬件設備的安裝調試工作,所需時間為____天。
4.乙方不得安裝與本合同不相符的設備,否則應負責更換,由此造成工程延期的,應向甲方賠償實際經(jīng)濟損失。
5.乙方對安裝的電腦設備實行年免費保修,其它設備年免費保修,具體內容參照設備的隨機資料說明書和保修卡;免費保修期滿后的設備維護只收取成本費用。
6.乙方應對明顯硬件故障負責并立即上門解決;對非明顯的硬件故障,由乙方會同硬、軟件的供貨商共同解決。
7.乙方對甲方在使用中出現(xiàn)的各種技術問題提出咨詢時,應迅速、及時地解答。
三、工程期限:自 年 月 日至 年 月 日止。
四、工程質量:本工程質量應達到的要求是________________________________五、工程驗收:由甲、乙雙方或甲方授權的第三方與乙方共同組成驗收小組,以本合同和設備清單的有效附件及國家有關行業(yè)標準為依據(jù)進行驗收。
六、工程價款的支付與結算
1.本合同簽訂后____天內,由甲方支付工程造價的____%給乙方;
2.乙方采購全部設備并經(jīng)甲方驗收后____天內付清剩余款項;
3.甲方不得向乙方任何個人支付財務手續(xù)不齊全的.款項和費用開支。由此造成的損失由甲方自行承擔。
七、施工與設備變更:甲方需要設備或者改變施工線路,如果設備已經(jīng)采購或者線路已經(jīng)布置完畢,則必須征得乙方同意;如果前述行為尚未發(fā)生或者部分發(fā)生,則由雙方另行協(xié)商處理,并由甲方賠償乙方的實際損失(包括退貨費用、差旅費、人工工資等)。
八、違約責任
1.乙方違反本合同第二條第(二)款及第三、四條約定,則由乙方負責無償修理或者返工,并償付甲方違約金____元(按工程款項______%-______%計算)。
2.甲方違反本合同第一條第(一)款約定,除竣工日期得以順延外,還應賠償乙方由此造成的經(jīng)濟損失____元。(指購買設備積壓損失、運輸費用、差旅費、人工工資等)。
3.甲方違反本合同第六條約定,以及收到乙方送達的驗收通知書____天后不進行驗收的,則償付乙方逾期付款賠償金(按每日萬分之________計算)。
4.甲方提前使用或者擅自動用未驗收的工程,由此而發(fā)生的質量或其他問題,由發(fā)包方承擔責任。
九、其他約定:甲方后期新增設備及其工程施工,由雙方另行協(xié)商。
十、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,按________種方式解決:
1.提交________仲裁委員會仲裁;
2.依法向鷂_______人民法院訴。
十一、本合同一式兩份,雙方各持一份。
十二、附件網(wǎng)絡設備清單;________________網(wǎng)絡布線方案;________________上述附件均為本合同的組成部分。
發(fā)包方(簽章):__________
承包方(簽章):_________
法定代表人:______________
法定代表人:_____________
委托代理人:______________
委托代理人:_____________
住所:____________________
住所:___________________
開戶銀行:________________
開戶銀行:_______________
帳號:____________________
帳號:___________________
電話:____________________
電話:___________________
郵政編碼:________________
郵政編碼:_______________
年 月 日 年 月 日
工程合同 篇2
發(fā)包人(甲方):____
承包人(乙方):____
按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)和政府規(guī)章,遵循平等、互利、自愿和誠信原則雙方就___工程的有關事項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況
1. 1工程名稱:____
1.2工程地點:____
1.3承包范圍:____(群體工程應附《工程項目一覽表》見附件))
1.4承包方式:____
1.5工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。
1.6工程質量:______
1.7合同價款(人民幣大寫):_____。
本價款為包干價,除本合同明文規(guī)定以外,不因任何原因做任何調整。
第二條 甲方工作
2. 1開工前 天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明 份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等條件,辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托 監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命 總監(jiān)理工程師,其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方 份。
2.4協(xié)助乙方保障周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.6協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
2.7____________________。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,需要乙方二次設計的工程,由乙方提供經(jīng)甲方確認的施工圖紙和作法說明 份,并擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定,二次設計費已包含在合同價款中。
3.2指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定,辦理相關手續(xù)。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
3.7_________________。
第四條 關于工期的約定
4. 1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,如果乙方能夠做到的,不應拒絕。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工24小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5. 1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制訂的與本工程項目有關的.施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到本合同約定的質量標準,達不到約定標準的,乙方應承擔違約責任。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知 日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 工程價款支付
6. 1本合同生效后,甲方分 次,按下表約定支付工程款。
序號 付款次序 付款金額 占合同價款 百分比 付款時間或付款條件
說明:若第一次付款為定金或預付款,應在"付款時間或付款條件"欄中注明
6.2工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。
第七條 關于材料供應的約定
7. 1 本工程甲方負責采購供應或由甲方指定的材料、設備(見附表件二《甲供材料設備一覽表》和附件三《甲控材料設備一覽表》),應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,保管費已包含在合同價款中。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2 凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產(chǎn)和防火的約定
8. 1甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范,否則,由此導致的有關部門不批準、不驗收或造成安全事故,由責任方承擔。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失和法律后果。
第九條 獎勵和違約責任
9. 1甲方不按本合同約定的時間支付工程款,每逾期一天,按應付工程款總額的千分之三向乙方支付違約金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同價款千分之三的違約金。甲方要求提前竣工,乙方每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3工程質量達不到本合同約定的質量標準,乙方應無償返工或修復,因此而延誤的工期不予順延,乙方承擔9. 條逾期交工的責任。
9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹文物不變損害,否則應照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條 爭議的處理
10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時,可向人民法院起訴。
第十一條 其他約定
___________________。
第十二條 附則
12.1 本工程需要進行保修或保險時,應另訂協(xié)議。
12.2本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件
(1)工程項目一覽表
。2)甲供材料設備一覽表
(3)甲控材料設備一覽表
。4)施工圖紙或作法說明
(5)會議紀要
。6)設計變更
(7)工程預算書
。8)其他
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
單位地址: 單位地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵編: 郵編:
開戶銀行: 開戶銀行:
戶名:
工程合同 篇3
尊敬的審判長、審判員:
四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托,指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現(xiàn)發(fā)表如下代理意見:
一、被上訴人的請求已超過訴訟時效
1.《民法通則》第136條規(guī)定:拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而,被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。
2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據(jù)。
3.一審判決“審理查明”部分,沒有任何關于訴訟時效延續(xù)的事實依據(jù);然而,在“本院認為”部分,卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”,認定訴訟時效連續(xù)。這里,所謂的“基礎事實”,完全是“憑空而來”的。
據(jù)此:即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系,被上訴人的請求也已經(jīng)超過訴訟時效,喪失勝訴權。
二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系
1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日,而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時,成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”,這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立,《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就,合同當然不生效。
3.候聯(lián)界確系岳陽設計院成都分院的負責人,但是,并不是候聯(lián)界的所有行為,都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為,才能由岳陽設計院承擔責任。
4.岳陽設計院的經(jīng)營范圍是“工程設計”,租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此,即使候聯(lián)界有租賃空壓機的行為,也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。
5.建設工程領域,普遍存在借用資質的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設計院的資質外,還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定,候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設計院,而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》
1.一審判決認定:上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。
針對這一問題,二審法官當庭詢問了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。
法官問:“候連書是不是岳陽設計院的職工?”
秦光明答:“不知道是不是岳陽設計院的職工,只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?
然而,被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實,想以此逃避其舉證責任。
2.《租賃合同》第6條約定:設備進出場時,要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。
另外,與協(xié)議履行相關的`證據(jù),還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用,誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。
3.被上訴人主張:其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證,則應當承擔不利的后果。
四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證!秳趧蘸贤、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協(xié)議》,更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此,“候連書”的簽字,只能是代表廣安智豐公司,而不能代表岳陽設計院。
3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”,就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理:如果被上訴人將設備交給了一審法院,那么,一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然,這種推理是十分荒謬的。
綜上所述:
1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人,也是本案租賃物的實際使用人。
2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為,只能代表廣安智豐公司,而不是代表岳陽設計院或成都分院,其責任也只能由廣安智豐公司承擔。
3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。
此致
遂寧市中級人民法院
四川法銀律師事務所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
工程合同 篇4
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其相關法律法規(guī)和相關文件的規(guī)定及本工程的特點,為明確甲乙雙方在合同中的權利、義務和經(jīng)濟責任。甲乙雙方在平等互利、誠實信用的原則下協(xié)商一致,達成如下合同條款,以便共同遵守。
一、工程概況:
工程名稱: 工程地點:
二、承包工程的`內容:
按甲方大合同、同步。
三、工期:
開工日期: 竣工日期:
四、付款方式:
完工
第一次付款,付款比例為已完工工程量的70%,每月按工程量的70%支付工程款,主體封頂后付到工程量的95%,其余5%為保修金,保修金期滿________年內付清。
五、結算方式:
同甲方大合同同步。
六、工程進度結算:
6.
1、乙方辦理工程結算,以甲方質監(jiān)部門出具符合合同約定的質量要求的憑證才準予辦理,按面積計算。
6.
2、甲乙雙方預決算由審計部門共審為準。
6.
3、如按期付不清工程進度款,甲方應向乙方做出以下承諾:按合同工程進度工期10天內支付工程款,如甲方不按時支付工程款所造成的一切經(jīng)濟損失由甲方承擔。
6.
4、保證金合同簽訂后,乙方一次性向甲方打如萬元,基礎完工后,退保證金。甲方向乙方返還50%的保證金,工程完成本項目封頂,返還全部保證金。
七、工程質量:
按照符合國家規(guī)定的工程質量驗收標準進行驗收,達不到合格,如出現(xiàn)質量問題,由乙方承擔全部責任。
八、安全:
8.
1、本工程安全目標:杜絕重大傷亡事故,乙方必須對施工人員買保險一份。
8.
2、乙方不遵守甲方要求指令,造成的人員傷亡事故,由乙方全部負責和法律刑事責任。
九、文明施工:
9.
1、現(xiàn)場材料應按照甲方施工平面布置圖指定的位置整齊堆放,乙方應隨時將施工垃圾從施工作業(yè)面清運至施工現(xiàn)場內甲方指定垃圾池,且乙方使用的生活設施應保持整潔和衛(wèi)生。
9.
2、如乙方不聽從甲方指定,甲方有權罰款。
9.
3、如甲方按時不能開工,以及施工證件不全,造成停工由甲方負責一切責任,注明一切施工手續(xù)由甲方辦理。 本合同一式三份,經(jīng)雙方簽字生效,并附甲乙雙方身份證復印件一份,雙方各執(zhí)合同具有同等效用。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程合同 篇5
業(yè)主(以下簡稱甲方):聯(lián)系電話:
施工隊(以下簡稱乙方):聯(lián)系電話:
甲乙雙方本著友好合作的`態(tài)度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同:
一、工程概況
工程名稱:。
二、工程量、價格
1、單價:元/m2。
2、工程款:元。
3、如需要增加工程量洽談。
三、付款方式:現(xiàn)金付款。
四、設計
甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。
五、材料、水電由甲方提供。
六、工期
從年月日起至年月日止,工期為天。
七、材料運輸
甲方負責材料在施工現(xiàn)場的垂直運輸條件。
八、施工機具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因導致的質量問題,由乙方無償維修。
十、此工程出現(xiàn)任何安全事故,由乙方承擔。
十一、合同爭議
出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商,協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。本合同一式兩份,
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程合同】相關文章:
工程工程合同范本02-04
建筑工程工程合同04-08
實用工程工程合同 工程協(xié)議書03-07
新版建筑工程工程合同04-13
標準建筑工程工程合同04-21
工程合同[精選]07-23
工程合同07-20
(精選)工程合同08-03
【經(jīng)典】工程合同07-28
工程合同(精選)07-28