国产精品入口免费视频_亚洲精品美女久久久久99_波多野结衣国产一区二区三区_农村妇女色又黄一级真人片卡

房屋裝修合同

時間:2023-07-10 09:23:48 裝修合同 我要投稿

房屋裝修合同(精品15篇)

  隨著法律觀念的日漸普及,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么相關的合同到底怎么寫呢?以下是小編收集整理的房屋裝修合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。

房屋裝修合同(精品15篇)

房屋裝修合同1

  發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________

  承包方(以下簡稱乙方):_________

  根據《 》及其它有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜,達成如下協議:

  工程地點:

  一、房屋形式結構式室廳廚衛(wèi)陽臺。

  二、工程承包方式:

  三、工程期限天。

  開工日期______年___月___日

  竣工日期______年___月___日

  四、雙方商定,本工程的.價款按乙方實際施工具體操作計算,結算方式為按進度付款結算。

  五、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。

  甲方應自接到驗收通知后一星期內組織驗收,填寫工程驗收單。

  在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。

  六、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。

  雙方應在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。

  七、施工范圍:

  具體居室:

  1、整屋瓷磚鋪設,____元/平方米;瓷磚鋪設施工范圍包括但不限于地板磚鋪設和墻磚到頂鋪設。

  2、整屋波打線鋪設:____以上尺寸,按照整屋瓷磚鋪設造價進行結算;____以下尺寸的波打線,按照____元/米進行結算。

  3、整屋門檻石鋪設:____元/條。

  4、整屋地腳線鋪設:____元/米;包括但不限于鑿墻、鑲嵌等工序,要求地腳線與墻面平整。

  5、衛(wèi)生間防水:每層____元/平方米;乙方完成防水工作后必須進行沉池操作,并達標。

  6、臥室窗臺飄窗鋪石:____元/平方米。

  7、整屋封管和所有需要加鋪水泥的房間門頭總造價:共計____元;封管包括廚房所有外露排水管或污水管、兩個衛(wèi)生間所有外露排水管或污水管,封管操作包括但不限于鋪水泥、貼瓷磚;門頭加鋪水泥操作包括但不限于房間或者廁所門頭除門外多余部分的鋪水泥加固,需要鑲嵌鋼筋進行鋪水泥。

  8、廚房接地櫥柜和水池總造價:共計____元;廚房接地櫥柜面積為整個廚房靠墻處接地面積(除小陽臺門口和廚房門口位置),施工包括但不限于設計、量尺寸、鑲嵌安裝等;水池鋪設尺寸約____

  9、廁所安裝(包括但不限于座廁或者蹲廁):____/個;此造價含廁所安裝完成所需的全部施工操作,包括但不限于廁兜鋪設、排污管放置等工序;乙方有義務保證廁所安裝完畢后,甲方廁所能正常排水使用。

  10、洗手盆安裝(包括但不限于臺上式或臺下式的洗手盆):____元/個;此造價含洗手盆安裝完成所需的全部施工操作,包括但不限于安裝下水器、水龍頭等操作,乙方有義務保證洗手盆安裝完畢后,甲方洗手盆能正常排水使用。

  以上所有工程造價,均為乙方人工造價。

  乙方施工所需材料均由甲方負責,乙方有義務根據工程進度提前通知甲方準備施工相關材料,避免由于施工材料短缺導致工期停滯或延誤。

  以上所有工程鋪設或者安裝,必須保證平整,無毛躁邊角;所有排水相關鋪設,必須保證排水順暢無積水死角;所有防水相關鋪設涂層,必須保證通過甲方所在物業(yè)管理處驗收;

  八、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。

  甲方接到資料后日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。

  九、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。

  十、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的損失。

  十一、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

  十二、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

房屋裝修合同2

  委托方甲方:______________________

  承接方乙方:______________________

  甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝修,為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定參照物管辦的相關協議,特簽定本合同,以便共同遵守,保汪雙方利益不受損害。

  一、裝修地址:建筑面積平方米。采用簡單裝修,包工包料的整體承包形式。(材料明細附表一)

  二、工程價款:_____________________

  工料費總價元。動工時甲方預付乙方當木工材料進場時,甲方付乙方方元,當工程完工驗收合格時,甲方付乙方元。甲方留工程款元作為裝修質量保證金,期限月,到期無質量問題,甲方足額付給乙方。

  三、質量要求:

  工程使用主材料的`品種規(guī)格需經雙方認可,選用產品的質量及施工質量均由甲、乙雙方各自負責(施工內容明細附表二)

  四、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。

  五、裝修工期:工期為年月日開始,年月日結束,因乙方原因延遲完工,每日按總價的千分之五作為違約金支付給甲方,直至余款扣完為止。

  六、雙方責任:

  甲方:確保乙方施工中的水、電及施工方案,負責及時與大樓物管辦的協調工作,裝修款分期按時足額付給乙方。

  乙方:主動辦理大樓物管辦提出的有關證件,執(zhí)行其施工要求。乙方在施工期間應加強安全教育,文明施工,凡發(fā)生大、小傷亡事故均由乙方自行負責。

  七、因一方原因致使合同無法繼續(xù)履行,應終止合同,由責任方向對方賠償損失。

  八、如出現雙方無法協商的糾紛,應向合同履行地人民法院起訴。本合同一式兩份,各執(zhí)一份,簽字后生效。

  甲方代表:______________________

  乙方代表:______________________

  ______年______月_____日

  ______年______月_____日

房屋裝修合同3

  委托方(甲方):______________

  承接方(乙方):______________

  工程項目:____________________

  甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

  第一條工程概況

  1、工程地址:

  2、居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)

  ______室,計______平方米;

  ______廳,計______平方米;

  ______廚房,計______平方米;

  ______衛(wèi)生間,計______平方米;

  ______陽臺,計______平方米;

  ________過道,計______平方米;

  其他(注明部位)____________,計________平方米。

  總計:施工面積____________平方米。

  3、施工內容:

  詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

  4、委托方式:

  5。工程開工日期:______年______月______日

  6。工程竣工日期:______年______月______日

  工程總天數:________天

  第二條工程價款

  工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

  1、材料款__________元;

  2、人工費__________元;

  3、設計費__________元;

  4、施工清運費__________元;

  5、搬卸費__________元;

  6、管理費__________元;

  7、稅金(3.41%)___________元;

  8、其他費用(注明內容)______________元。

  第三條質量要求

  1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

  2、工程驗收標準,雙方同意參照上海市地方標準DB31/T30—1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

  3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

  4、質量檢查監(jiān)督部門:上海市室內裝飾行業(yè)協會家庭裝潢專業(yè)委員會。

  5、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

  6、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

  第四條材料供應

  1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

  2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

  3、甲方負責采購供應的材料、設備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

  第五條付款方式

  1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(______年______月______日),甲方即第二次付施工工費的`40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)

  付款百分比按付款方式表進行(略)

  甲方付清工程價款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結算表》,乙方開具統一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

  甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

  2、工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。

  3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

  4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

  第六條工程工期

  1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方___________元。

  2、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

  3、在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

  4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

  5、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。

  第七條工程驗收

  1、工程質量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。

  2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

  3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。

  第八條其他事項

  甲方

  1、必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。

  2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。

  3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。

  乙方

  1、應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。

  2、指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

  3、負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。

  4、嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。

  5、在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。

  第九條違約責任

  合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

  第十條爭議解決

  1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決;驊{本合同和乙方開具的統一發(fā)票向上海市室內裝飾行業(yè)協會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。

  2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向________仲裁委員會申請仲裁;__________人民法院提起訴訟。

  第十一條合同的變更和終止

  1、合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

  2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。

  第十二條合同生效

  1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

  2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

  3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

  甲方(業(yè)主):(簽章)______乙方:(簽章)_________

  住所地址:__________________企業(yè)地址:_____________

  郵政編碼:__________________郵政編碼:_____________

  工作單位:__________________法人代表:_____________

  委托代理人:________________委托代理人:___________

  電話:______________________電話:_________________

  簽約地址:__________________簽約日期:_____________

房屋裝修合同4

  原告:__________________公司,住所地__________,組織機構代碼________。

  法定代表人:__________________

  聯系電話:________________________

  被告:____________公司,住所地__________,組織機構代碼________。

  法定代表人:__________________

  聯系電話:________________________

  訴訟請求:

  一、請求依法判令被告支付原告工程款人民幣_____元,并支付原告上述款項自_____年___月____日起至實際支付之日止的利息損失(按______銀行同期同檔次貸款基準利率計算);

  二、本案訴訟費用由被告承擔。

  事實與理由:

  _____年_____月____日,被告將__________工程發(fā)包給原告,并與原告簽訂了《_________合同》,合同約定:施工面積約為_______,總工程價約為______元,按實際施工面積結算工程款。合同對如何支付工程款作了約定:1、合同簽訂后,被告向原告支付總款_____作為合同定金;2、工程全部完成,經現場驗收合格,核對施工數量,被告向原告付清工程款______,余下_____質量保證金,待保修期滿______年后,一次性付清。合同中明確約定工程保修期為____(大寫)年,保修期自竣工驗收簽字之日起計。合同簽訂后,被告支付了____萬元的定金。_____年____月____日,被告驗收了該工程,并對原告實際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認。原告實際施工防腐面積為_______,工程總價款為_______元。時至今日,該工程的保修期早已屆滿,但被告僅支付工程款_____元,余下工程款_____元。原告曾多次催討該款項,但被告均以各種理由推脫支付剩余款項。

  綜上所述,被告的行為已嚴重損害了原告的'合法權益。為此,為保護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規(guī)定訴至貴院,請依法予以判決。

  ______人民法院

  具狀人:_______

  ___年___月___日

房屋裝修合同5

  委托方(甲方)

  承接方(乙方)

  甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本合同,以共同恪守。

  一、工程地點:________區(qū)________街________單元________室

  二、形式結構:________層式________室________廳________廚________衛(wèi)

  三、工程項目:

  1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80×80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面25×40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30×30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設30×30瓷磚,要求平整。

  2、未盡細節(jié)的`之處,由甲方提出方案,商量確定。

  四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。

  五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。

  六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費__________________元人民幣。

  七、付款方式:為確保工程質量,暫扣500元押金,________年______月____日至________年______月______日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,

  八、本合同一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本合同自雙方簽字之日起生效。

  委托人簽字:

  承包人簽字:

  ____年___月___日

  ____年___月___日

房屋裝修合同6

  委托方(甲方):____________

  承辦方(乙方):____________

  工程項目:____________

  經友好協商,甲方決定委托乙方裝修客廳。為確保工程順利進行,根據國家有關法律法規(guī),特簽訂本合同,共同遵守。

  第1條:項目概述

  1.項目地址:____________。

  2.客廳規(guī)格:房間類型____________

  3.施工內容:詳見本合同附件(1)《家裝施工內容及施工圖清單》。

  4.委托方式:____________。

  5.項目開工日期:____________。

  6.項目完成日期:____________。

  項目總天數:____________天。

  第2條:工程價格

  工程價款(大寫金額)為____________

  1.材料款為人民幣____________元;

  2.人工費為人民幣____________元;

  3.設計費為人民幣____________元;

  4.施工結算費用為人民幣____________元;

  5.手續(xù)費為人民幣____________元。

  6.管理費為人民幣____________元;

  7.其他費用(注明內容)為人民幣____________元。

  第3條:質量要求

  1.項目所用主要材料的品種、規(guī)格和名稱須經雙方認可。

  2.雙方同意工程驗收標準參照國家相關規(guī)定。

  3.在施工過程中,如甲方有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應對增加的費用進行確認并簽訂補充合同。

  4.甲方自行采購的材料和設備,產品質量由甲方承擔;乙方應對工程質量負責。

  5.如甲方自行聘請工程監(jiān)理,應在工程開工前通知乙方,以方便工作銜接。

  第4條:材料供應

  1.乙方應嚴格按照國家有關價格規(guī)定,對本合同中使用的所有材料進行明確標記。甲方提供的材料應用于本合同規(guī)定的裝飾工程,未經甲方同意,不得挪作他用如乙方被挪作他用,乙方應賠償甲方被挪用物資的雙倍價款。

  2.如果乙方提供的材料和設備不符合質量要求或規(guī)格不同,則不得使用。如果已經使用,給項目造成的一切損失由乙方負責。

  3.甲方負責材料和設備的采購和供應,材料和設備應是符合設計要求的合格產品,并按時供應到現場。如延誤到貨,工期順延,并按延誤工期進行處罰。甲方提供材料總額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,因保管不當造成的損失由乙方負責賠償。

  第5條:支付條款

  1.合同一經簽訂,甲方支付100%的.工程材料和50%的工程費用;當工期進度超過一半(日、月、年)時,甲方支付第二次工程費用的40%,其余10%在甲方驗收工程竣工后結算。(注:施工費用包含人工費)。噴嘴逾期付款屬于違約,乙方有權停止施工。工程價款驗收后未結算的,不得交付使用。

  2.施工過程中,如工程有增減或變更,雙方應簽訂補充合同,乙方負責簽發(fā)施工變更單,并通知施工現場負責人。提高或降低項目價格,當場清倉。

  3.如果甲方未能在本合同規(guī)定的期限內預付工程價款,每逾期一天,甲方應向乙方支付未付工程價款的1%。

  4.如甲方在客廳裝修中向銀行抵押,甲方應將抵押證明及相關文件(復印件)移交給乙方..

  第6條:建設期

  1.如因乙方原因延誤竣工,則每天應向甲方支付1%的人工費作為違約金,直至扣除人工費。如因甲方原因延誤竣工,每延誤一天,應向乙方支付裝修工程價款中人工費的1%作為損失時間。

  2.甲方選用的不合格材料設備影響工程質量和工期的,返工費用由甲方承擔,因乙方施工造成質量事故的,返工費用由乙方承擔,工期不變。

  3.在施工過程中,因工程質量問題和雙方意見不一致而導致的停工,不視為延期開工或工期延誤。雙方應主動要求有關部門的調解或仲裁部門盡快協調處理爭議,以便繼續(xù)施工。

  4.在施工中,如因甲方原因需要再次返工,或因甲方變更施工內容導致工期延誤,需簽證,所有施工費用由甲方承擔。如因乙方原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

  5.在施工過程中,未經乙方同意擅自更改施工內容造成的質量問題和延誤,由甲方負責。

  第7條:項目驗收

  1.工程質量驗收,除隱蔽工程外,所有工程完成后,乙方應組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。

  2.乙方通知甲方進行工藝驗收和竣工驗收后,甲方應在三天內進行驗收。逾期的,視為甲方自愿放棄權利,驗收合格。如有問題,甲方自行承擔責任。甲方自行入住的,視為合格。

  3.如甲方未能在乙方規(guī)定的期限內前來驗收,應及時通知乙方并另行確定日期。但甲方應確認該過程或項目的完成日期,并承擔乙方的托管費及相關費用。

  第8條:其他事項

  1.甲方的責任

  (1)必須提供物業(yè)管理部門批準的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并對乙方進行現場炕底..

  (2)二次裝修工程,全部或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。滯留在只能部分騰空的房屋內的家具、陳設應采取必要的保護措施,并全部向乙方辦理手續(xù)并承擔費用。

  (3)確需拆除或改變原有建筑結構或設備管線的,應向當地房管部門辦理手續(xù),并承擔相關費用。施工期間如需臨時使用公共部位,應向鄰里問好。

  2.乙方的責任

  (1)應主動出示營業(yè)執(zhí)照、會員證或施工資質;經辦業(yè)務員必須有法定代表人的委托證明。

  (2)指派一名工作人員作為乙方現場代表,負責合同的履行,按合同要求組織施工,保質保量按時完成施工任務。

  (3)對施工現場的安全負責,嚴格防火、持證上崗、文明施工,防止因施工造成的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故影響他人。萬一發(fā)生,必須盡快修復或賠償。

  (4)嚴格履行合同,落實信用工期。如因工期延誤,如材料掉落、進度放緩或借口等原因導致甲方提前付款,經調查將按違約處理。

  (5)承擔裝修施工范圍內的保修責任,保修期為工程竣工后甲方驗收合格之日起12個月。

  第9條:違約責任

  合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同的一方應向對方支付合同總金額的5%作為違約金。因對方擅自解除合同造成的實際損失超過違約金的,應當賠償。

  第十條:爭議解決

  在本合同履行過程中,雙方如有爭議,應在不影響工程進度的情況下協商解決。當事人不愿協商解決的,或者協商不成的,可以根據合同向人民法院提起訴訟。

  第十一條:合同的變更和終止

  1.本合同經雙方簽字后生效,雙方必須嚴格遵守。任何一方如需變更合同內容,經雙方協商一致后,應重新簽訂補充協議。如需解除合同,提出解除合同的一方應以書面形式提交,并按合同總價的10%支付違約金,辦理解除合同手續(xù)。

  2.如果任何一方在施工過程中提出終止合同,必須以書面形式提交給對方。雙方同意辦理清算手續(xù)并訂立終止協議后,可視為合同終止。

  第12條:合同生效

  1.本合同及其附件應由雙方蓋章簽字。

  2.補充合同與本合同具有同等法律效力。

  3.本合同(包括附件和補充合同)一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

  甲方(簽名蓋章):____________

  住址:____________

  郵政編碼:____________

  電話:____________

  乙方(簽字蓋章):____________

  企業(yè)地址:____________

  郵政編碼:____________

  電話:____________

  簽名地址:____________

  簽署日期:____________

房屋裝修合同7

  甲方:________________

  身份證號:________________________________

  乙方:________________

  身份證號:________________________________

  ___________(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋(_____小區(qū)_____棟_____單元_____室),經與__________(以下簡稱乙方)雙方協商,訂立本協議,以共同恪守。

  一、工程項目:

  1、__________個房間(_____臥室、_____客廳,以下簡稱這個房間)鋪木地板。

  2、__________個衛(wèi)生間做防水,鋪地磚及瓷磚。

  3、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺柱盆;

  4、公用衛(wèi)生間安裝臺柱盆;

  5、廚房做防水,安裝櫥柜;

  6、包臥室、衛(wèi)生間門;

  7、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。

  二、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。

  三、質量標準:施工質量要符合安全要求和國家要求的`裝修標準,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。

  四、施工期限:______年_____月_____日至_______年_____月_____日,如不能按期完成,每天將處罰金_____元。

  五、工程造價:按照附表價格,由乙方采購材料并安裝。如有變更,以雙方認可的變更單結算為準。

  六、付款方式:合同簽訂后,甲方支付現金_______(大寫:人民幣_______萬元整)經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,_____天內一次將剩余裝修費付清。

  七、其它問題:裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

  八、本協議一式_____份,甲乙方各執(zhí)_____份,具有相同效應。

  甲方簽字(蓋章):____________________

  乙方簽字(蓋章):____________________

  ____________年__________月________日

  ____________年__________月________日

房屋裝修合同8

  甲方:______

  乙方:______

  甲方乙方于______年___月________日簽訂了《______工程裝飾施工合同》(合同編號:______________,以下簡稱“施工合同”),因__________原因,經雙方協商一致,就解除施工合同事宜,簽訂本協議。

  第一條雙方一致同意解除施工合同,施工合同于______年___月________日解除。

  第二條施工合同解除后,對于已經施工的工程,雙方同意(描述對于已經施工的內容、工程材料、臨時設施等的`處理方式等內容)。

  第三條(描述工程款、已付款項等的處理方式)

  第四條(描述一方對合同解除的過錯,是否需要向對方進行補償、補償費費用是多少,如何支付等內容)

  第五條因本協議所引發(fā)的爭議,雙方協商解除不了的,可向某某仲裁委員會進行仲裁(或者約定有利于己方的訴訟法院)

  第六條本協議一式____份,每方各執(zhí)____份。

  甲方:___乙方:___

  法定代表:___法定代表人:___

  委托代理人:___委托代理人:___

  簽訂地點:___

  簽訂日期:___

房屋裝修合同9

  甲方:_______________________ 身份證號:__________________________________

  乙方:_______________________ 身份證號:__________________________________

  甲方的房屋一幢需要裝修,乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修,并將裝修成果交付甲方使用,F經雙方友好協商達成下列協議:

  一、甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,經甲方驗收合格支付承攬裝修費,也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系,以確保工程質量和工期。

  二、裝修施工地點:______________________________________________。

  三、乙方為單包工的.方式承攬裝修,承攬裝修單價為:每_______元/平方米。

  四、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術,以及自行聘請技術工人,并由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔任何責任,也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施,如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負責。

  五、本合同簽訂后工程不得轉包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

  六、本合同一式_______份,雙方各持_______份,均具有同等法律效力。

  甲方(簽字):_______________________ 乙方(簽字):_______________________

  ______________年_________月______日 ______________年_________月______日

房屋裝修合同10

  發(fā)包方:_______________

  承包方:_______________

  依據【民法典】以及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在平等互利的.基礎上達成一致意見,為明確雙方在履行過程中的權力、義務和責任,就乙方承攬甲方工程等事宜,制定本合同,以供雙方共同遵守執(zhí)行。

  一、工程概況:

  工程名稱:_______________

  工程地點:_______________

  工程內容:貼地面墻面磚、防水、衛(wèi)生間地面墻面磚蹲坑安裝門、樓梯踏步等。

  二、結算單價:

  1、工程造價按 地面磚每平方米 _______________元,地腳線每 米_______________元,樓梯踏步每步 _______________元包括三角,衛(wèi)生間每個 _______________元,公衛(wèi)按地面平方 _______________元/平方。灶臺每組_______________ 元,廚房墻面磚每平方 _______________元。

  2、工程完成后付總工程款的_______________%,剩余工程款驗收合格后兩個月內付清。

  三、工程質量

  1、乙方必須嚴格按照甲方要求施工。

  2、工程質量標準:按有關規(guī)定和本合同規(guī)定。經甲方和有關質量監(jiān)督部門檢驗,工程質量達到合格標準。

  3、甲方可以隨時對工程作業(yè)進度、質量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規(guī)定,甲方可要求乙方停工。

  四、安全責任

  1、乙方必須加強施工人員安全管理,在施工過程中必須嚴格按照安全規(guī)范施工,如出現安全事故由甲乙雙方共同承擔。

  五、雙方責任

  1、甲方責任:

  按本合同約定支付工程結算,負責現場施工協調指揮,派出技術人員對工程進度、工程質量進行監(jiān)督、檢查;

  2、乙方責任:

  服從甲方現場質量、安全、按期完成本合同約定胡全部工作內容并交付使用,如出現漏水現象,經檢查后是乙方技術問題,乙方應負全責。

  六、爭議解決

  如雙方發(fā)生爭議,甲乙雙方應友好協商,協商不成可以向人民法院提起訴訟。

  七、未盡事宜,雙方協商一致可以訂立補充條款合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。

  八、本合同自雙方簽字或蓋章后生效,本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份。

  甲方:_______________乙方:_______________

  聯系方式:_______________聯系方式:_______________

  _______年_______月_______日

房屋裝修合同11

  推薦合同范本·建筑裝飾工程施工合同(甲種本)·辦公樓裝修合同·裝飾裝修合同·廣東省室內裝飾裝修工程施工合同·裝修合同書樣本·裝修施工協議書

  業(yè)主(以下簡稱甲方): 聯系電話:

  施工隊(以下簡稱乙方): 聯系電話:

  甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同

  一、 工程概況

  工程地址:

  使用面積: 室 廳 衛(wèi) 陽臺 廚

  二、 價格

  清包工費: 元,大寫:

  其中 水電工 元

  木工 元

  瓦工 元

  油漆工 元

  垃圾清運費 元

  材料搬運費 元

  三、 付款方式

  1、施工隊進場,預支生活費: 元

  2、木工完成,付 元

  3、瓦工完成,付 元

  4、工程竣工,付 元

  5、保修金 元,從竣工之日起半年后支付

  四、 設計

  1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負責交底工作

  2、 甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可

  五、 材料

  1、 乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失

  2、 未經甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用

  3、 乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,并開具正式發(fā)票

  4、 乙方應驗收甲方所購建材的.質量,發(fā)現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,并承擔因材料質量引起的損失

  5、 乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性

  6、 乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現場

  7、 乙方應保證在本小區(qū)內沒有雙包和半包的工程

  8、 乙方應做好對施工完成的成品保護工作

  9、 未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現偷竊現象,按材料價格加倍從人工費中扣除

  六、 工期

  從 年 月 日起至 年 月 日止,工期為 天,因甲方因素拖延,工期順延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費 元/天

房屋裝修合同12

  甲方:____________ 身份證號:____________

  乙方:____________ 身份證號:____________

  在平等自愿的基礎上,甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修,經協商甲、乙雙方達成以下協議:

  一、裝修施工地點:xx縣xx鎮(zhèn)xx村1號

  二、工程內容:

  1、內粉:地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。

  4、外粉:前方墻貼磚,院壩貼瓷磚,其余三方跨水泥漿。

  三、承包方式:包工不包料,水電由甲方提供。乙方為單包工的.方式承攬裝修,承攬裝修單價為:每1個大平方82元(捌拾貳元整)。

  四、乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。

  合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系,以確保工程質量和工期。

  五、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術,以及自行聘請技術工人,并由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔任何責任,也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施,如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負責。

  六、本合同簽訂后工程不得轉包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

  七、本合同一式二份,雙方各持一份,均具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  簽字(蓋章): 簽字(蓋章):

  聯系電話: 聯系電話:

  年 月 日 年 月 日

房屋裝修合同13

  甲方: 身份證號碼: 地址:

  乙方: 身份證號碼: 地址:

  依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)

  定,相關家庭裝修的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,甲方決定委托乙方對居室 房進行二次裝修,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

  總工期35天(正常條件下,不可抗拒原因由乙方報知

  甲方工期順延),自月年 日止,具體事項如下:

  一、 甲方的要求及義務

  1.負責為乙方提供所需的水,電。

  2.負責物業(yè)管理處辦理裝修的手續(xù)及費用。

  3.按時、按質、按乙方施工要求提供自購主材。

  4.按附件一各項施工,部分項目需按甲方要求,確認后方可施工,乙方不得自行增加項目,或在原項目中拆分、增加新的項目收費。若甲方提出增加項目,雙方按協商價格或附

  件一相關價格。

  5.墻面應平整,光滑,色澤一致等?傊,全部項目施工最終結果應達到國家相關標準或行業(yè)標準以上。

  6.隱蔽性工程,如供水,供電布線,弱電線等需由甲方驗收合格后方可封閉。

  7.各項目需符合相關裝修驗收標準,需由甲方驗收合格后才能進入下一項目,驗收不合格,乙方需免費無償整改或重做。

  8.對驗收合格的項目逐項結算,部分項目按實際工程量結算,最終總工程款不能超過總預算(附件一)的2000元。(甲方自行提出增加的項目不計)。

  9.開工當天甲方支付乙方裝修款5000.00元,木工開始后支付15000元,余款在全部工程驗收合格,完工后結清。

  10.甲方保留總裝修款的10%為質量保證金,自完工日起6個月內無裝修質量問題,質量保證金全部退還乙方。

  二、 乙方的要求和任務

  1.按材施工,細致嚴格,多快好省。

  2.乙方的施工人員需要符合國家規(guī)定的相關資質條件。

  3.提前5天通知甲方需備材料及相關要求,要支付的款項。

  4.保證安全施工,注意消防問題,不當后果自負。

  5.施工中乙方應嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、家庭用電規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準。

  6.乙方施工所采用的材料,輔料等應符合相關規(guī)定,符合家庭裝修要求,環(huán)保要求,不得采用對人體有害的材料,輔料等。

  7.工程增減項目雙方協商解決,以報價表(附件一)為例。

  8.乙方接受甲方的監(jiān)督檢查,驗收。

  9.保護好原居室室內的家具和相關陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,避免施工中堵塞管道。

  三、 違約責任

  1.由于甲方原因造成逾期完工,每逾期一天賠付乙方總裝修款的0.5%的違約金。

  2.由于乙方原因造成逾期完工,每逾期一天賠付甲方0.5%的違約金。

  四、 關于保修

  1.從完工驗收合格起,保修期為三年,水電部分保修十年。

  2.保修期內因乙方施工不當造成質量問題,乙方應無條件進行維修。

  本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效,具同等法律效力。

  合同附件:

  附件一:工程報價表

  附件二:工程結算表

  甲方: 乙方:

  日期: 日期:

  制定注意事項

  1 選擇正規(guī)的家裝公司,簽訂合同之前,業(yè)主應先審查裝飾公司的手續(xù)是否齊全。

  2 參觀裝飾公司正在施工的裝修現場,檢查工地施工工藝以及工人的素質,還應該著重檢查施工工地的管理、衛(wèi)生和防火情況。

  3一般裝修公司會對減項有約定,即如果業(yè)主要求對合同約定的工程項目減項也需要支付該項目一定百分比的費用,這樣很多時候在裝修中如果業(yè)主修改裝修方案就會成為減項,而需要額外支付裝修公司費用,建議把此條款改為對裝修總款額的的約定,比如約定業(yè)主不能減項以使整個工程費用低于多少錢。

  4對裝飾公司提供的'設計方案要有詳細的設計樣圖。預算報價,客戶應該嚴格審定,如有可能找相關專家咨詢。如果委托裝飾公司選擇建材的話,裝飾公司一般會提供預選的材料樣品,客戶應該保存以便日后檢查對照。

  5在簽訂合同時,應詳細注明施工工期、幾次驗收程序(包括材料、隱蔽工程、局部和整體驗收等)、詳細制作過程的說明、甲乙雙方各自提供的材料的明細表和日期等,同時還應約定好違約金的賠付比例。在約定裝修的材料標準時,一定要非常細致,包括外墻、內墻、頂棚、地面、廚房、衛(wèi)生間、陽臺等,每個部位使用材料的品牌、型號都要清楚標明,不能籠統地用“國內名牌”、“國際名牌”之類的字眼。

  6驗收方式可在合同上約定由政府質檢站來驗收,這樣你就可以不為請質檢站而另付費用。

  7合同要由法定代表人簽訂,如有委托代理人的,需要復印委托書,同時向裝飾公司索要工商執(zhí)照的復印件和資質證明的復印件,這兩個復印件都應該加蓋公司章,還要索要項目經理和工程負責人的身份證復印件或公司正式職工的工作證復印件以及聯系電話。

  8交付的工程款要由業(yè)主親自交到公司財務,并索要建筑安裝專用發(fā)票,盡量防止出現其他人代收工程款的情況。

  9工程完工后不同的項目有不同的保修期,客戶可依具體情況與公司商議,保留原證件或扣留部分工程款作為裝修的質量保證金,

  10上述裝修合同有三種形式:即承包人包工包料,部分包料,承包人包工、住戶自己包料,在裝修中還應注意以下幾種情況,裝修公司包料的,要向其索要購買的材料明細表、合格證、發(fā)票;業(yè)主自己包料的,選用的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明、有中文標志的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等,禁止使用國家明令淘汰的裝修材料。

  11另外,在裝修工程竣工后,空氣質量應符合國家標準,檢測不合格的,如屬承包人的責任,承包人應返工,并承擔相應損失。

  12 預算項目變更時,雙方應該重新簽訂協議。

房屋裝修合同14

  發(fā)包方(簡稱甲方): 承包方(簡稱乙方): 聯絡方式: 聯絡方式:

  根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議,共同遵守。

  第一條:裝修概況

  1.裝修施工地點:_____區(qū)______街______小區(qū)______單元______室

  2.住房結構: 房型____房____廳____套,建筑面積約____平方米。

  3.承包方式:包工包料

  4.裝飾施工內容:甲方住房的水電改造裝修,泥工裝修,木工裝修,油漆裝修等等各工種:

 。1)水電裝修:電線改造、管子改造、插座改造、燈具改造、面板改造、龍頭改造等共計________元。

 。2)泥工裝修:黃沙提供、沙子提供、水泥提供、瓷磚提供、膠泥提供、防水處理等共計________元。

 。3)木工裝修:木頭處理、面板處理、硝板處理、五金處理等共計________元。

 。4)油漆裝修:膠水制作、清漆制作、乳膠漆制作等共計________元。5.總價款:______元。大寫人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成裝修后確定,該總價款包含所有乙方承擔的裝修中涉及的人工費。

  6.付款方式:裝修開始前,甲方先預付50%總款項,以便材料的購入;裝修驗收合格后付清剩余款項。

  7.工期:自____年__月__日開工。第二條:關于材料供應的約定

  1.全部裝修用裝修材料由甲乙雙方協商提供。

  2.如需甲方負責采購供應的材料,應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方必須協助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成裝修損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管并組織施工。

  5.如甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本協議規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。第三條:關于裝修質量及驗收的約定

  1.由于乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。

  2.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減裝修項目,須提前與乙方聯系后,方能進行該項目的施工。

  3.在施工過程中,甲乙雙方需及時溝通聯系,若對于乙方的裝修有異議,需及時提出異議,否則視為同意乙方的裝修情況。不得在裝修完成后以不符合裝修要求為由,克扣裝修款項。

  4.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺面等),甲方應事先安排時間并通知乙方,乙方應予以配合。

  5.裝修竣工:乙方應提前一天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內驗收。如果甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。

  第四條:違約責任

  1.甲方未按協議約定時間付款的.,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

  3.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。

  4.裝修未辦理驗收、結算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用裝修由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。

  5.裝修關鍵節(jié)點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段裝修施工,由此造成損失的,由乙方負責。

  第五條糾紛處理方式

  因裝修質量雙方發(fā)生爭議時,雙方應盡量協商;蛉魠f商不成時,可以按照本協議約定向:_______區(qū)仲裁委員會申請仲裁;_______人民法院提起訴訟。

  第六條:附則

  1.裝修開工前,甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方保管。裝修竣工驗收時,甲方負責提供新鎖____套,由乙方當場負責安裝交付使用。

  2.本協議簽訂后,裝修不得轉包。

  3.本協議一式__貳__份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協議附件為本協議的組成部分,具有同等的法律效力。

  甲方(簽字): 乙方(簽字):

  簽訂日期: 年 月 日

房屋裝修合同15

  甲方:_____

  乙方:_____

  乙方對其所有的房屋進行裝修,因裝修項目毗鄰其他房屋,涉及房屋的共用部位、共用設施設備,為明確雙方權利和義務,保證房屋居住安全,特簽訂本協議。

  一、乙方裝修項目按照申請書和施工說明、施工圖紙進行。

  二、乙方同意遵守建設部《城市異產毗鄰房屋管理規(guī)定》、《__市居住社區(qū)物業(yè)管理辦法》和《房屋裝飾技術要求》,并在本協議第一條約定的范圍內施工。

  施工時間自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

  1 、業(yè)戶(使用人)應確保裝修方案不違反建設部及市政府的有關住宅裝修管理法規(guī)的限定。若有抵觸,業(yè)戶需更正裝修方案。

  2 、業(yè)戶(使用人)應確保裝修方案中不得有影響異產毗鄰房屋居住安全的`項目,若有抵觸,業(yè)戶需更正裝修方案。

  三、裝修施工期間甲方同意向乙方提供有關房屋裝修的質量、工程預算、施工技術等方面的咨詢服務。乙方如有《裝修管理協議書》中增、改、建項目的,必須經甲方工程部同意,書面申請批準后,簽訂有關協議。

  四、乙方同意施工期間接受甲方的監(jiān)督檢查及甲方制定的規(guī)章制度。工程竣工后同意由甲方參與驗收,并將施工技術資料移交甲方存檔。

  五、乙方同意委托具有與裝修工程項目相適應的資質條件的專業(yè)施工隊伍施工。因房屋裝修施工造成共用部位、共用設施設備、異產毗鄰房屋損壞或他人財產損失的,由乙方承擔賠償責任。

  六、因乙方裝修房屋造成向下層滲漏、渠道堵塞的,乙方須負責維修,造成損失的,應予以賠償。

  七、乙方對房屋的裝修部分承擔維修責任。甲方對房屋的共用部位、共用設施設備有正常安全檢查和維修的權利,檢查和維修涉及乙方裝修部分需拆改時,乙方同意予以協助,拆改部分由乙方自行恢復。

  八、使用電焊機等耗電量較大的'施工機具,必須向甲方申報,并按甲方指定的配電箱由專業(yè)人員接線。

  九、乙方擅自擴大第一條約定的裝修范圍、超過施工期限或因施工影響房屋安全的,甲方有權要求乙方停止施工、恢復原狀并賠償損失。

  十、本協議未盡事宜,雙方另議補充條款。

  十一、本協議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章之日起生效。

  十二、本協議有附件。

  附件一:《房屋裝飾技術要求》

  甲方:_____

  乙方:_____

  簽署時間:_____

  簽署地點:_____

【房屋裝修合同】相關文章:

房屋裝修合同[精選]07-08

房屋的裝修合同06-12

房屋裝修合同06-13

房屋裝修合同【精選】07-08

(精選)房屋裝修合同07-06

房屋裝修合同(精選)07-09

房屋裝修合同(精選)07-10

房屋裝修合同(必備)07-06

房屋裝修合同(實用)07-08

房屋裝修合同[熱]07-08