工程合同【集合8篇】

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會中，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的工程合同9篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

工程合同 篇1

　　委托方（以下簡稱甲方）：

　　服務(wù)方（以下簡稱乙方）：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方的消防設(shè)備委托乙方進行維護保養(yǎng)，達成如下協(xié)議條款，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍：

　　二、工程期限

　　本協(xié)議自雙方簽字、蓋章之日起即為生效，有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　三、委托內(nèi)容：

　　1、甲方委托乙方保修服務(wù)的消防設(shè)備共有3個系統(tǒng)：

　　（1）火災(zāi)自動報警/消防聯(lián)動控制系統(tǒng)；

　�。�2）消火栓系統(tǒng)；

　　（3）自動噴淋滅火系統(tǒng)。

　　2、消防系統(tǒng)的維護保養(yǎng)：共_____個月。

　　四、工程價款及結(jié)算方式

　　維修費用及其付款結(jié)算辦法：

　　1、經(jīng)雙方協(xié)商，該項工作每年的維護保養(yǎng)費________元。（大寫：________元整）。

　　2、協(xié)議雙方簽字蓋章生效后半年內(nèi)支付協(xié)議額的________%的`維護費，即：________元。

　　（大寫：________元整）

　　五、雙方義務(wù)

　　甲方：

　　1、甲方需提供消防系統(tǒng)的全套竣工資料，如果竣工資料不全，應(yīng)提供消防平面圖或建筑結(jié)構(gòu)圖，以保證乙方的維護保養(yǎng)工作能得到順利進行，其中包括消防水系統(tǒng)、電系統(tǒng)的系統(tǒng)圖及平面圖，主要消防產(chǎn)品資料等。在維護過程中，乙方如需原設(shè)計、施工單位提供有關(guān)資料，甲方應(yīng)牽頭做好協(xié)調(diào)工作。

　　2、甲方應(yīng)安排專職值班員24小時值班，值班員能夠正確操作設(shè)備，遇有故障情況及時通知乙方。

　　3、值班員對設(shè)備運行情況做好日常記錄，認真填寫故障報修單并及時報修，對重大修理項目積極組織協(xié)調(diào)。

　　4、甲方如進行裝修，必須事前通知乙方，不經(jīng)乙方同意，裝修方不得隨意打斷、更改消防線路；移動或拆除探測器。裝修改造期間現(xiàn)場的消防安全工作由甲方負責(zé)。

　　5、保養(yǎng)期間甲方應(yīng)派相關(guān)人員并提供便利條件，協(xié)助乙方的工作。

　　乙方：

　　乙方承接消防系統(tǒng)的維護保養(yǎng)任務(wù)后，對該工程消防系統(tǒng)做到精心維護，科學(xué)檢修。

　　1、在對某些隱蔽工程進行維修時，乙方應(yīng)盡量保護原設(shè)施，若不可避免要對原裝修進行改動，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　2、乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行定期檢修和緊急排故等維護保養(yǎng)工作。每次保養(yǎng)后，乙方應(yīng)向甲方提供一份由乙方技術(shù)人員簽名的保養(yǎng)記錄，并由甲方主管領(lǐng)導(dǎo)或指定代表簽字確認。

　　3、乙方在維護保養(yǎng)期間負責(zé)各消防設(shè)備的清潔工作。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人: 委托代理人

　　維護聯(lián)系人： 維護聯(lián)系人：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

工程合同 篇2

　　發(fā)包人（甲方）：

　　代表人：

　　地址：

　　設(shè)計人（乙方）：

　　設(shè)計證書等級：

　　地址：

　　根據(jù)合同法等相關(guān)法律，甲方委托乙方承擔(dān)__________________項目的設(shè)計，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，現(xiàn)就相關(guān)事宜達成一致意見，特簽訂如下協(xié)議，供雙方遵照執(zhí)行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包方式：

　　4、承包范圍：

　　5、設(shè)計內(nèi)容：

　　6、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

　　二、費用

　　1、雙方商定，本合同的設(shè)計費為__________________萬元。收費依據(jù)和計算方法按國家和工程所在地有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2、如果上述費用為估算設(shè)計費，則雙方在初步設(shè)計審批后，按批準(zhǔn)的初步設(shè)計概算核算設(shè)計費。工程建設(shè)期間如遇概算調(diào)整，則設(shè)計費也應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。

　　三、支付方式

　　1、本合同簽訂之時，甲方支付設(shè)計費總額的______%，計_______________萬元作為定金（合同結(jié)算時，定金抵作設(shè)計費）。

　　2、乙方提交_______________設(shè)計文件后三天內(nèi)，甲方支付設(shè)計費總額的______%，計________________萬元；之后，甲方應(yīng)按乙方所完成的施工圖工作量比例，分期分批向乙方支付總設(shè)計費的______%，計_______________萬元，施工圖完成后，甲方結(jié)清設(shè)計費，不留尾款。

　　四、雙方責(zé)任

　　甲方責(zé)任

　　1、甲方按本合同規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交基礎(chǔ)資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責(zé)。甲方不得要求乙方違反國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計。

　　2、甲方交付上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以上時，乙方有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。

　　3、甲方變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成乙方設(shè)計返工時，雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議（或另訂合同）、重新明確有關(guān)條款外，甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。在未簽訂合同前甲方已同意，乙方為甲方所做的各項設(shè)計工作，甲方應(yīng)支付相應(yīng)設(shè)計費。

　　4、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方未開始設(shè)計工作的，不退還甲方已付的定金；已開始設(shè)計工作的，甲方應(yīng)根據(jù)乙方已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設(shè)計費的一半支付；超過一半時，按該階段設(shè)計費的全部支付。

　　5、甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和日期向乙方支付設(shè)計費，每逾期支付一天，應(yīng)承擔(dān)應(yīng)支付金額______%的逾期違約金，且乙方提交設(shè)計文件的時間順延。逾期超過30天以上時，乙方有權(quán)暫停履行下階段工作，并書面通知甲方。甲方的上級或設(shè)計審批部門對設(shè)計文件不審批或本合同項目停緩建，甲方均應(yīng)支付應(yīng)付的設(shè)計費。

　　6、甲方應(yīng)為乙方派駐現(xiàn)場的工作人員提供工作、生活及交通等方面的便利條件及必要的勞動保護裝備。

　　乙方責(zé)任

　　1、乙方應(yīng)按國家規(guī)定和合同約定的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計，按本合同規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計文件并對提交的設(shè)計文件的質(zhì)量負責(zé)。

　　2、本工程的相關(guān)設(shè)計合理使用年限預(yù)計為__________年。

　　3、乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責(zé)修改或補充。由于乙方設(shè)計錯誤造成工程質(zhì)量事故損失，乙方除負責(zé)采取補救措施外，應(yīng)扣除損失部分的設(shè)計費，并根據(jù)損失程度向甲方支付賠償金，賠償數(shù)額由雙方商定為損失的______%。

　　4、由于乙方原因，延誤了設(shè)計文件交付時間，每延誤一天，應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的______%。

　　5、合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應(yīng)雙倍返還甲方已支付的定金。

　　五、保密

　　在合同履行過程中，雙方均應(yīng)尊重并保護對方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對方同意，任何一方均不得將對方的`資料、文件擅自修改、復(fù)制或向第三人披露、轉(zhuǎn)讓或用于本合同項目外的項目。如發(fā)生以上情況，泄密方承擔(dān)一切由此引起的后果并承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　六、爭議解決

　　在本設(shè)計工程履行中發(fā)生爭議，甲方與乙方應(yīng)及時協(xié)商解決。也可向有關(guān)部門申請調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當(dāng)事人均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。

　　七、附則

　　1、本工程項目中，乙方不得指定建筑材料、設(shè)備的生產(chǎn)廠或供貨商。甲方需要乙方配合建筑材料。設(shè)備的加工訂貨時，所需費用由甲方承擔(dān)。

　　2、甲方委托乙方配合引進項目的設(shè)計任務(wù)，從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個階段，應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計任務(wù)的乙方人員參加。出國費用，除制裝費外，其他費用由甲方支付。

　　3、甲方委托乙方承擔(dān)本合同內(nèi)容以外的工作服務(wù)，另行簽訂協(xié)議并支付費用。

　　4、本合同自雙方簽字后生效，合同義務(wù)履行完后自動終止；合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。

　　5、雙方認可的來往傳真、電報、會議紀(jì)要等，均為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　6、未盡事宜，雙方協(xié)商，協(xié)商一致的，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

　　甲方：

　　代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽訂時間：_______年_______月_______日

　　乙方：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽訂時間：_______年_______月_______日

工程合同 篇3

　　經(jīng)雙方協(xié)商，xx電氣工程承包給xx電氣作業(yè)班組，包價為xx元/m2，訂立以下協(xié)議：

　　一、合同雙方：

　　甲方：

　　乙方：

　　二、承包內(nèi)容：

　　電氣工程，包括電照、電視、電話、配管、穿線、照明器具安裝、配電箱安裝、避雷接地等施工圖紙所包含的內(nèi)容。單位工程施工現(xiàn)場電氣設(shè)備的維護及臨時線路架設(shè)和維護。

　　三、合同雙方的權(quán)力和義務(wù)：

　　1、甲方負責(zé)材料供應(yīng)，協(xié)調(diào)各種工序施工。

　　2、乙方必須按設(shè)計文件、現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)交底、安全交底要求施工，在施工中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題及時匯報。乙方要提前一周提出材料計劃，按時完成甲方安排的施工進度計劃，并配合其他專業(yè)施工。

　　3、乙方必須保證安全施工，杜絕重大傷亡事故，避免輕傷事故發(fā)生。如乙方不按操作規(guī)程和安全技術(shù)交底施工，不正確使用勞動保護用品，發(fā)生事故的責(zé)任依安全生產(chǎn)合同承擔(dān)責(zé)任。

　　4、乙方在施工中領(lǐng)取材料必須經(jīng)過保管員準(zhǔn)許，不準(zhǔn)發(fā)生浪費和偷工減料現(xiàn)象，如發(fā)生浪費和不按設(shè)計施工，發(fā)生質(zhì)量問題甲方有權(quán)視情節(jié)給予經(jīng)濟處罰。

　　5、乙方領(lǐng)用電動工具等小型工具要保管好，對于正常損壞(如炭刷用完，軸承損壞等)甲方負責(zé)維修，對于人為損壞(如摔壞外殼、摔彎軸承，因軸承損壞而燒壞轉(zhuǎn)子、定子等)，乙方負責(zé)一切維修費。

　　6、如乙方在施工中發(fā)生超出質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)的一律不給計算工資，不合格的返工重作，并扣罰返工所用的材料費。

　　7、乙方施工完的每道工序必須履行簽字手續(xù)，方可進行下道工序施工。每月報工必須經(jīng)項目經(jīng)理、施工員、技術(shù)員和質(zhì)量檢查員簽字后才能生效。

　　8、乙方有權(quán)拒絕甲方違章指揮，有權(quán)對不合理的'進度安排提出異議，但經(jīng)雙方協(xié)商確認后，必須按時完成。甲方有義務(wù)向乙方提供勞動保護用品。

　　9、乙方簽訂協(xié)議后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法規(guī)及安全條例，承包工程內(nèi)容完工后，未發(fā)生安全事故及未違反現(xiàn)場安全規(guī)定，此項押金如數(shù)退還。

　　10、為保證現(xiàn)場文明施工，要求乙方在現(xiàn)場遵守文明施工條例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作業(yè)完工后乙方未違反文明施工條例，甲方將此項押金如數(shù)退還。

　　11、如乙方施工質(zhì)量優(yōu)良、節(jié)約材料、文明施工，積極參與制訂材料計劃并能提出合理化建議，在工程完工后甲方視乙方表現(xiàn)情況給予0.1-0.2元/m2獎勵。

　　12、乙方施工中使用的施工機械必須設(shè)專人持證上崗，上崗人員必須熟知本機械的性能和安全使用技術(shù)規(guī)程，并嚴格按規(guī)程操作。

　　四、承包款結(jié)算方法：

　　乙方必須在每月3日前報上月工作量， 履行簽字手續(xù)后結(jié)算80％工資，工程完工后經(jīng)有關(guān)單位驗收合格并向甲方交工后一次結(jié)清全部承包款。

　　五、合同一經(jīng)簽定，雙方必須共同遵守，如單方違約給另一方造成損失的，由違約方承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

　　六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字之日起生效。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　年 月 日

工程合同 篇4

　　XXXXXX（以下簡稱"客戶"）與XXXXXXXX（以下簡稱"工程咨詢單位"）經(jīng)過雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

　　一、客戶委托工程咨詢單位提供XXXXXX（列明委托服務(wù)內(nèi)容）咨詢服務(wù)，并已接受工程咨詢單位為履行該服務(wù)所提出的建議書和其他報價等文件。

　　二、本協(xié)議中的詞語與所屬的服務(wù)協(xié)議書條件及有關(guān)附件同義。

　　三、下列文件均為本協(xié)議書的組成部分：

　�、傥�托函或中標(biāo)函：

　�、诠こ套稍兎�務(wù)協(xié)議書通用條件；

　�、酃こ套稍兎�務(wù)協(xié)議書專用條件；

　�、芨郊�，即附件aXXXX委托工程咨詢服務(wù)范圍；附件bXXXXXX客戶提供的.職員、設(shè)備、設(shè)施和其他人員的服務(wù)；附件cXXXXXX報酬和支付；

　　⑤在實施過程中共同簽署的補充和修正文件。

　　四、鑒于客戶按下文規(guī)定向工程咨詢單位的各項支付，工程咨詢單位承諾按照本協(xié)議書的規(guī)定，承擔(dān)附件a中議定范圍內(nèi)的咨詢服務(wù)。

　　五、鑒于工程咨詢單位按上文規(guī)定履行咨詢服務(wù)，客戶承諾按照本協(xié)議書規(guī)定的期限、方式、幣種，向工程咨詢單位支付協(xié)議規(guī)定應(yīng)支付的款項，作為履行服務(wù)的報酬。

　　六、凡因本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成的，提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁，仲裁地點在深圳或其他城市，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　七、本協(xié)議書正本一式兩份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)一份。副本XXXX份，雙方各執(zhí)XXXX份。本協(xié)議書經(jīng)雙方代表簽字并加蓋單位公章后生效。

　　甲方（公章）：XXXXXXXXXX 乙方（公章）：XXXXXXXXXX

　　法定代表人（簽字）：XXXXXXXXXX 法定代表人（簽字）：XXXXXXXXXX

　　XXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

工程合同 篇5

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本省家庭裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事項，達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱：住宅裝修。

　　1.2工程詳細地點：

　　1.3工程內(nèi)容及做法（詳見：家裝工程預(yù)算書）

　　1.4合同價款（此報價不含稅收）。

　　1.5工程承包方式種承包方式：

　�。�1）基礎(chǔ)裝修部分，詳見（工程預(yù)算書）。

　�。�2）588套餐，詳見（套餐表）

　�。�3）整裝方式（包基礎(chǔ)施工材料、包部分或全部主材等），詳見（工程預(yù)算書）。

　　注：以上關(guān)于雙方承包方式，甲、乙雙方應(yīng)認真按照預(yù)算書中明確的要求執(zhí)行，不經(jīng)雙方書面簽字同意，不得變更。

　　1.6合同工期

　　（1）開工進場時，甲、乙雙方共同對原土建、水、電工程進行質(zhì)量確認，如有問題，由甲方負責(zé)解決后，乙方開始進場施工，并從此時計算工期（超出確定開工日期的，工期順延）。

　�。�2）合同工程期限__________天（不含國家規(guī)定的節(jié)假日，節(jié)假日工期順延）

　　開工日期：年 ___ 月__ 日，竣工時間為年 ___ 月__ 日；

　　1.7本工程建筑面積________平方，工程總造價為￥:___________元（人民幣）；

　�。ù髮懀┰�（人民幣）；主材另見主材代購清單及（工程預(yù)算書）。

　　詳見：工程預(yù)算書（預(yù)算由甲方簽字認定，完工后乙方按實際成品工程量、按預(yù)算單價結(jié)算）。

　　第二條 甲方責(zé)任

　　2.1 開工前 3天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或室內(nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；乙方不對余留陳設(shè)損壞負責(zé)。

　　2.2 施工期間的水源、電源由甲方承擔(dān)其費用。否則由此造成的工期拖延由甲方承擔(dān)。

　　2.3不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。

　　2.4負責(zé)辦理物業(yè)部門或小區(qū)管委會和有關(guān)部門辦理有關(guān)手續(xù)及相關(guān)費用的開工手續(xù)，并承擔(dān)物業(yè)部門的`裝修期間管理費、電梯使樓復(fù)費、垃圾外運費、裝修押金（包含甲方、乙方）等任何名目的收費由甲方負責(zé)繳納，乙方不承擔(dān)小區(qū)物業(yè)方收取任何費用，負責(zé)協(xié)調(diào)施工過程中與鄰居之間的關(guān)系。（施工人員出入證費用由乙方承擔(dān)）。

　　2.5參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，積極配合材料進場驗收、隱蔽驗收、分項驗收以及工程竣工驗收。

　　2.6 甲方因事不能參與驗收，應(yīng)書面委托專人對材料進場驗收、隱蔽驗收、分項驗收以及工程竣工驗收及工程變更進行簽認。

　　第三條 乙方責(zé)任

　　3.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，3.2嚴格執(zhí)行本省有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　3.3 保護好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；

　　3.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　第四條 工程變更

　　4.1甲方變更或增減施工項目時，應(yīng)與乙方協(xié)商，雙方簽署《工程變更單》并列明調(diào)整的價款和工期的相應(yīng)順延后，乙方按《工程變更單》執(zhí)行。（依照建筑裝飾行業(yè)慣例，減項不縮減工期）。

　　4.2合同履行中的各項協(xié)商事宜、項目變更等均須由乙方簽約代理人或監(jiān)理與甲方共同商定并簽署書面協(xié)議或《工程變更單》，任何口頭承諾或口頭協(xié)議均無效，任何非乙方簽約代理人簽署的協(xié)議及一切變更手續(xù)無效。

　　4.3施工中甲方與乙方施工人員違背4.2條約定所做的變更洽商內(nèi)容所引起的一切后果均由甲方承擔(dān)，給乙方造成額外費用和損失的應(yīng)予承擔(dān)和賠償。

　　4.4工程增項或變更應(yīng)適當(dāng)順延工期。

　　4.5合同簽訂后，如甲、乙兩方，其中任何一方要求解除合同，須按合同額的10%支付對方違約金。

　　4.6合同簽訂后，工程開工前，如甲、乙兩方，其中任何一方要求減少合同規(guī)定的項目時，為部分違約，須向另一方支付減項全額10%的違約金。

　　4.7工程施工后，如甲乙雙方任何一方要求減少合同規(guī)定的施工項目時，為部分違約，須向另一方支付減項全額30%的違約金。若甲方要求減掉的項目乙方材料已進場或已經(jīng)施工，甲方須另外向乙方支付該項目所發(fā)生的費用。

　　4.8如甲方增加項目，其價款應(yīng)由甲方先確認，并交納增項工程全款后，乙方方予施工。

　　第五條 材料供應(yīng)

　　5.1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備（甲方填寫裝飾裝修材料明細表），甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。

　　5.2按合同約定由乙方提供材料、設(shè)備（乙方填寫裝飾裝修材料明細表），乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢查確認。

　　5.3如由乙方提供的材料，在使用中出現(xiàn)不符合預(yù)算要求的，甲方有權(quán)要求更換，乙方應(yīng)無條件予以更換。造成的工程質(zhì)量問題的，乙方應(yīng)無條件整修并承擔(dān)其費用。

　　5.4由甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)該是符合設(shè)計及施工要求的合格產(chǎn)品，并按施工進度送到工地現(xiàn)場。甲方應(yīng)在材料進場前一天通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。因甲方供應(yīng)材料延誤或發(fā)生規(guī)格差異等質(zhì)量問題，造成工期延誤，由甲方承擔(dān)。

　　5.5甲方委托乙方代購材料的，須在合同中列明“甲方委托乙方代購材料清單”，并將代購全款交乙方財務(wù)部，需有乙方蓋章簽字，甲方未書面委托乙方代購而經(jīng)由其他任何個人（設(shè)計師、施工經(jīng)理）推薦或代購的，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　5.6甲方所提供的材料，設(shè)備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后，在施工使用中的保管由乙方負責(zé)。

　　第六條 工期延誤

　　6.1 對以下原因造成竣工日期延誤，工期相應(yīng)順延。

　　⑴ 設(shè)計變更和工程量增加；

　　⑵不可抗力（包括但不限于自然災(zāi)害、政府行為等非人力所能控制的因素）；

　�、峭Ｋ�、停電或物業(yè)管理部門原因要求暫時停工。

　　⑷本合同所指“工期”指符合物管部門及國家有管規(guī)定的準(zhǔn)許施工的有效期（如靜音施工工期屬非有效工期，應(yīng)相應(yīng)順延）。遇國家法定節(jié)假日、物管部門禁止施工則工期順延。

　　⑸因甲方未按合同約定未完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　⑹甲方未按期支付工程款，乙方有權(quán)停工，合同工期相應(yīng)順延，同時甲方應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任和損失。

　�、艘蛞曳截�(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；工程完工驗收時乙方工程質(zhì)量存在問題，由乙方返工或整改，其費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第七條工程驗收與結(jié)算

　　7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　�、烹[蔽工程驗收

　　中期驗收（含水電隱蔽工程驗收、防水工程、吊頂基層、其它木作基層）或（水電隱蔽工程驗收、泥作工程過半）

　　⑵分項驗收

　�、强⒐を炇�

　　7.2 中期驗收結(jié)束后，甲方應(yīng)在接到乙方進度款催款通知（口頭或書面）兩日內(nèi)到乙方財務(wù)部交付工程進度款。甲方未按約定交付足額工程進度款，乙方有權(quán)暫停施工，同時，由于甲方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金50元；由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金50元；工期延誤最高封頂為3000元。

　　7 .3工程驗收前2日，乙方通過口頭或書面形式通知甲方對工程進行驗收，甲方接到乙方驗收通知單2日內(nèi)進行驗收。工程驗收后，甲方對乙方提交的工程結(jié)算單進行審核。自提交之日起二日內(nèi)無異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款，如果甲方未按上述時間足額支付尾款，每拖延一天應(yīng)乙方支付50元違約金。驗收時甲方簽署驗收單，付清尾款后，乙方簽署保修單，并與辦理工程移交手續(xù)。

工程合同 篇6

　　發(fā)包人（全稱）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯(lián)系電話：

　　承包人（全稱）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯(lián)系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就下列建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　二、工程承包范圍

　　三、工程期限

　　1、開工日期：_____年_____月_____日

　　2、竣工日期：_____年_____月_____日

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____天。

　　3、因遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害而影響工程進度時，經(jīng)甲方工程監(jiān)理簽證后，工期作相應(yīng)順延，并用書面形式確定順延期限。

　　四、工程造價

　　工程價款：工程總造價為_______萬圓整（￥_______元），總工程量約為_______0米（主管道、支管道、入戶管道按實際仗量米數(shù)計算），單位造價為_______元/米，此價款為主管道、支管道、入戶管道平均造價，工程開工以后，因土質(zhì)結(jié)構(gòu)造成施工難度增大，價格不便。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程竣工驗收，應(yīng)以施工圖紙或設(shè)計方案和相關(guān)技術(shù)資料及質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

　　六、承包方責(zé)任

　　1、乙方必須嚴格按施工圖紙或設(shè)計方案、說明文件和國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進行施工，并接受甲方現(xiàn)場工程監(jiān)理的監(jiān)督檢查。

　　2、乙方確定的施工現(xiàn)場負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人及管理人員，必須以書面形式將其姓名、身份、所擔(dān)的工作通知甲方工程監(jiān)理。

　　3、乙方應(yīng)按工程進度及時提供有關(guān)工程質(zhì)量的`技術(shù)資料，材料代用必須經(jīng)過甲方工程監(jiān)理同意并簽證后，方可使用。

　　4、乙方在施工過程中必須按安全生產(chǎn)規(guī)范操作，做好安全防護工作，如出現(xiàn)一切施工事故，均由其自行承擔(dān)。

　　5、乙方在隱蔽工程隱蔽以前，必須及時通知甲方檢查，未經(jīng)甲方檢查的視為不合格工程。

　　6、自來水管道深度不得少于_____米（埋管位置）。

　　七、工程價款支付方式

　　1、工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包方認可后____天內(nèi)，承包方向發(fā)包方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調(diào)整內(nèi)容，進行工程竣工結(jié)算。

　　2、辦理工程價款竣工結(jié)算的一般公式為：

　　竣工結(jié)算工程款=預(yù)算（或概算）或合同價款+施工過程中預(yù)算或合同價款調(diào)整數(shù)額－預(yù)付及已結(jié)算工程價款－保修金。

　　3、發(fā)包人與承包人在建設(shè)工程承包合同中約定質(zhì)量保證金 ，發(fā)包人從應(yīng)付的工程款中預(yù)留，用以保證承包人在缺陷責(zé)任期內(nèi)對建設(shè)工程出現(xiàn)的缺陷進行維修的資金，質(zhì)量保證金為___________________________________元（人民幣）；：____________元（人民幣）。

　　八、材料的提供

　　1、乙方所購進的材料必須由甲方工程監(jiān)理檢查驗收后方可使用。

　　2、沒有合格證書，且未經(jīng)試驗鑒定或經(jīng)過試驗鑒定為不合格的建筑材料等，雙方均不得用于本工程。若屬鑒定人員失職或其它原因造成不良后果，由責(zé)任一方負責(zé)。

　　3、主管道為PE管，管徑2寸，管壁厚6毫米以上，管道壓力10Kg，支管道管徑為1寸，管壁厚3.5毫米以上，進戶管徑為4分，采用同材質(zhì)管件熔接。

　　九、工程驗收

　　1、工程竣工驗收，應(yīng)以施工圖紙或設(shè)計方案和相關(guān)技術(shù)資料及質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

　　2、工程竣工后，乙方按規(guī)定提供完整的技術(shù)檔案資料，并提交竣工通知書，經(jīng)雙方協(xié)調(diào)確定時間，由甲方組織有關(guān)單位進行初驗及復(fù)驗。

　　3、交工驗收中如發(fā)現(xiàn)有不符質(zhì)量要求的,按雙方驗收時商定的時間，由乙方負責(zé)修好再進行驗收�？⒐と掌谝宰詈髾z驗合格日期為準(zhǔn)。工程驗收合格15日內(nèi)將工程完整資料交給甲方備案。

　　4、已竣工未驗收工程，在交工前由乙方負責(zé)看管，甲方不得提前使用，若甲方提前使用，既視同驗收合格。由于乙方的原因，應(yīng)交工驗收而不交不驗的工程，除按拖延工期條款處理外，并賠償因此而造成的經(jīng)濟損失。

　　5、執(zhí)行國家關(guān)于工程回訪的有關(guān)規(guī)定。

　　6、由施工造成的工程質(zhì)量問題，甲方應(yīng)以書面通知乙方并約定時間進行維修。在保修期內(nèi)乙方拒不維修時，甲方可用工程回訪費另找施工隊進行維修，費用超支部分應(yīng)由乙方負擔(dān)。

　　十、維修責(zé)任

　　承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。保修期為：______年___月___日—______年___月___日。

　　十一、違約責(zé)任

　　乙方：工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負責(zé)無償維修或返工，由于維修、返工逾期交付及延誤工期的，按合同總價的3％償付逾期違約金

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

　　十三、其他

　　本合同正本____份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存____份。

　　雙方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際，經(jīng)協(xié)商一致后，可對本合同內(nèi)容具體化、補充或修改，其效力同本合同。

　　發(fā)包人：（公章）

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　______年___月___日

工程合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在 建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　三、承包價格

　　每平方米人民幣大寫： 元()，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預(yù)付30% ，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。

　　五、雙方責(zé)任

　　甲方負責(zé)水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。

　　乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質(zhì)量要求

　　乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負責(zé)返工，返工費由乙方負責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責(zé)，甲方不負擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任

　　十、其它

　　其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴執(zhí)行。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：

　　乙方簽字(章)：

　　延伸閱讀：學(xué)界關(guān)于農(nóng)村建房施工合同糾紛案由定性的問題主要由以下兩種觀點。

　　1、應(yīng)認定為建設(shè)工程合同糾紛。

　　2、應(yīng)認定為承攬合同。

　　根據(jù)《合同法》第二百五十一條 的規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同�！逗贤�法》第二百六十九條規(guī)定，建設(shè)工程合同是承包人進行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同。

　　《合同法》第十六章對建設(shè)工程合同作了特殊規(guī)定，第二百八十七條明確該章沒有規(guī)定的，適用承攬合同的有關(guān)規(guī)定。本人認為，立法者將建設(shè)工程合同從承攬合同中獨立出來，就是考慮到建設(shè)工程領(lǐng)域的'專業(yè)性和安全性的特殊要求，為確保建設(shè)工程質(zhì)量和建設(shè)工程安全，才通過制定專門的法律法規(guī)予以完善規(guī)范，維護建筑市場秩序。因此，將農(nóng)村建房施工合同認定為建設(shè)工程合同符合立法本意。

　　此外，根據(jù)20xx年2月18日最高人民法院審判委員會通過的《最高人民法院關(guān)于修改〈民事案件案由規(guī)定〉的決定》（法〔20xx〕41號)第一次修正），“農(nóng)村建房施工合同糾紛”隸屬于第四部分合同、無因管理、不當(dāng)?shù)美�糾紛中的“建設(shè)工程合同糾紛”，與建設(shè)工程勘察合同糾紛、建設(shè)工程設(shè)計合同糾紛、建設(shè)工程施工合同糾紛、建設(shè)工程監(jiān)理合同糾紛、建設(shè)工程分包合同糾紛、建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)糾紛、裝飾裝修合同糾紛等是并列的。因此，將農(nóng)村建房施工合同認定為建設(shè)工程合同符合《民事案件案由規(guī)定》。

　　最后，從規(guī)范農(nóng)村建筑市場秩序來看，司法機關(guān)將農(nóng)村建房合同認定為建設(shè)工程合同，更有利于促進相關(guān)的行政管理部門制定實施農(nóng)村建筑市場的配套政策，進一步推動農(nóng)村建筑市場的規(guī)范運行。

工程合同 篇8

　　如何認定建設(shè)工程施工合同糾紛中“實際施工人”

　　在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟�！焙偷诙�十六條 “實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任。”

　　一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念

　　在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。

　　1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書�！�

　　建筑業(yè)是社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場實踐中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領(lǐng)一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設(shè)工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩(wěn)定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全�；�于此，國家法律對轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會增加農(nóng)民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權(quán)利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復(fù)雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預(yù)付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全，又能維護社會穩(wěn)定，最高人民法院出臺了相關(guān)的司法解釋，當(dāng)前，我國建筑市場的運作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款�！督忉尅烦雠_之前，法律未對實際施工人問題作出規(guī)定，大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關(guān)系，無法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關(guān)注。為有效保護農(nóng)民工的合法權(quán)益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。這一規(guī)定的出臺，為實際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù)，審判實踐中，各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉(zhuǎn)包人、違法分

　　包人欠付實際施工人的工程款承擔(dān)責(zé)任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢？

　　解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應(yīng)如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效。”

　　第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效�！钡诙�十五條規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任。”

　　目前較為一致的觀點認為，實際施工人應(yīng)該是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的.合同，并形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準(zhǔn)許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。

　　《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設(shè)工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個人，應(yīng)嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責(zé)任。

　　指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設(shè)工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。

【工程合同】相關(guān)文章：

建筑工程工程合同04-08

工程工程合同范本02-04

實用工程工程合同 工程協(xié)議書03-07

新版建筑工程工程合同04-13

標(biāo)準(zhǔn)建筑工程工程合同04-21

(精選)工程合同08-03

[精選]工程合同08-11

工程合同(精選)08-06

工程合同[經(jīng)典]08-17

【經(jīng)典】工程合同07-28