維修合同范本【薦】
隨著人們法律意識的建立,合同的類型越來越多,合同協(xié)調著人與人,人與事之間的關系。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?以下是小編收集整理的維修合同范本,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
維修合同范本1
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
乙方現(xiàn)有設備 臺,清單如下: 。 經(jīng)雙方協(xié)商,現(xiàn)乙方愿意將此設備交給甲方做維護保養(yǎng)服務,并達成如下維護服務條款:
一、協(xié)議期限:本協(xié)議的有效期為 年,從二零零 年 月 日起至二零零 年 月 日止。
二、協(xié)議金額: 年設備維護費人民幣 元(大寫 )。
三、付款方式:
1、本協(xié)議實行先付費后服務的方式,即簽訂本協(xié)議時乙方應先付 服務費,剩余 服務費在 年 月 日之前支付。
2、補充說明: 。
四、甲方責任: 1、從甲乙雙方簽訂此協(xié)議之日起,甲方應免費為乙方解決所簽訂協(xié)議內的所有設備的.各種硬件故障(注:如需更換配件,甲方只收取配件費),并免費回答乙方在使用設備過程中提出的問題。
2、在協(xié)議履行期間,乙方可打電話向甲方請教有關使用設備的各種問題,甲方積極回答并向乙方提供設備保養(yǎng)的各種預防措施。
3、在協(xié)議履行期間,當甲方接到乙方打來的維護電話時,甲方短時間內如不能在電話里解決故障問題應在 小時內響應上門服務。
4、在協(xié)議履行期間,如果乙方的設備始終沒有出現(xiàn)故障,甲方每 天對乙方設備做例行檢查。
5、服務電話:13767714741
6、服務時間:上午:08:30--12:00,下午:14:30--18:00 (如特殊原因,經(jīng)雙方友好協(xié)商,可以例外)。
7、因節(jié)假日等特殊原因,甲方在一定時間內不能提供上門服務時,甲方應提前對乙方設備進行全面檢查,使乙方設備得到正常維護。
五、乙方責任:
1、乙方在確認設備出現(xiàn)故障需要維護時,應及時與甲方聯(lián)系并說明設備的故障情況,給甲方維護人員提供維護現(xiàn)場,積極配合甲方維護人員使其盡快排除故障,使設備正常工作。
2、由于乙方未能友好地配合甲方給維護帶來不便,致使維護工作不能正常進行,所造成的后果由乙方承擔。
六、補充條款:
本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方蓋章或簽名并付清本期維修服務費后立即生效,到協(xié)議期滿時自然終止并失效,每份協(xié)議均具有同等約束力,雙方應共同遵照執(zhí)行。
甲方簽字(蓋章): 乙方簽字(蓋章):
日期: 日期:
維修合同范本2
甲方:xxxx
乙方:
甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同.
第一條 為規(guī)范支出,節(jié)約經(jīng)費,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定,甲方通過 公開招標 公開招標后續(xù)簽合同 確定乙方為20xx年7月1日 ~20xx年7月1日青島市國家稅務局定點汽車維修廠.乙方可以承接所在區(qū)域國稅局 (以下稱用戶)的機動車輛維修,也可以承接青島市國家稅務局所屬的其它單位的機動車輛維修.用戶車輛在乙方維修時,乙方應與用戶簽訂汽車維修合同,乙方與用戶簽訂合同中所做出的承諾對青島市國家稅務局所屬的其它單位同樣有效.
第二條 用戶在乙方進行車輛維修時,乙方向用戶收取的維修工時費和維修材料費不超過乙方投標文件中的投標報價.
第三條 當零配件供應廠商調整零配件價格時,乙方應將價格調整依據(jù)及時書面通知甲方,但不得調整維管理費率(維修材料加價率).
第四條 用戶在乙方維修車輛時,乙方應保證所采用的零配件為正廠件.為保證維修車輛的質量,乙方零配件的采購應通過生產(chǎn)廠或成建制的零配件供應商等主渠道進行采購.對用量較大的通用零備件和耗材,甲方如認為有必要可以采取政府采購的形式確定供應商,乙方必須到指定供應商處采購.
當乙方改變零配件進貨渠道時應及時書面通知甲方.
第五條 輔助材料采購和工藝要求:
乙方維修用戶車輛時所用的輔助材料和工藝,應保證是正廠輔助材料和正廠工藝.
第六條 用戶車輛送修時需持《青島市國家稅務局系統(tǒng)車輛定點維修送修單》,未持有《送修單》的車輛,乙方不得維修(特殊情況可事后補單,但必須得到用戶車輛管理部門的確認),否則,甲方不支付維修費用.
第七條 費用結算 :用戶車輛維修后,經(jīng)用戶驗收合格并簽字,乙方據(jù)此定期直接與用戶結算.需保險公司支付的維修費用由用戶負責與保險公司協(xié)調,由保險公司支付.
第八條 甲方的權利和義務
一,甲方的權利
1,根據(jù)乙方投標文件中有關內容,有權對乙方的生產(chǎn),管理情況進行檢查.
2,有權對車輛維修質量進行監(jiān)督和檢查,對發(fā)現(xiàn)的以及用戶投訴的問題進行調查和處理.
3,對維修竣工出廠車輛出現(xiàn)的質量問題或與合同約定的項目不符的問題,有權與用戶一起要求乙方無償返工.因乙方違反本合同給甲方或用戶造成損失時,有權要求乙方賠償經(jīng)濟損失.
4,接受用戶對乙方違反本合同規(guī)定行為的投訴.如投訴情況屬實,通知乙方及時糾正.
二,甲方的義務
1,甲方向乙方提供青島市國家稅務局所屬各單位名錄,乙方據(jù)此認定甲方車輛維修單位成員,并履行本合同.
2,負責協(xié)調乙方與用戶在汽車定點維修方面的關系,與有關部門一起解決和處理車輛維修過程中所發(fā)生的糾紛.
第九條 乙方的權利和義務
一,乙方的權利
1,乙方有權拒絕甲方及用戶提出的除車輛維修服務和乙方承諾以外的其它要求.
2,乙方有權對甲方在日常管理工作中和用戶在車輛維修過程中的不正當要求和違規(guī)行為進行投訴,并要求有關部門做出處理.
3,對經(jīng)費未落實或不足的'車輛維修業(yè)務,有權拒絕承修.
二,乙方的義務
1,嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī),守法經(jīng)營,按章辦事,自覺維護甲方及用戶的利益.
2,接受甲方的監(jiān)督檢查,嚴格履行服務承諾,做到誠實守信.
3,車輛維修質量保證符合國家機動車維修標準.車輛小修,保養(yǎng)當天完成,總成大修不超過5天完成.若用戶有完工時間要求的,乙方應盡量滿足.乙方在完工時間內不能交付車輛,應通知用戶并協(xié)商交付時間,若無故拖延,乙方應承擔延誤責任.
4,乙方根據(jù)用戶的報修要求填寫《送修單》,并由雙方當事人簽字認可.如乙方在車輛維修過程中檢查出了《送修單》以外的問題,應立即告知用戶并提出正常的維修方案,用戶回復同意重新補報《送修單》后,乙方按正常的維修方案進行維修.若乙方發(fā)現(xiàn)用戶車輛存在《報修單》以外的問題,但用戶不同意按乙方的維修方案進行必要的維修而出現(xiàn)的車輛事故,乙方不負責任.車輛維修結束后,要將維修車輛換下的配件交用戶接收司機檢驗由用戶進行處理,未經(jīng)用戶同意乙方不得自行處理.
5,乙方應為用戶開具汽車維修業(yè)專用發(fā)票,同時附有《送修單》回執(zhí)聯(lián),將工時費,材料費分列清楚.在《送修單》上不能將材料費列全的需單列材料清單,材料清單必須與報修項目,作業(yè)項目,換件項目相符,有詳細的規(guī)格型號,單價,數(shù)量,如材料清單與報修項目,作業(yè)項目,換件項目不相符時,乙方應承擔所造成的損失.
6,用戶維修的車輛在車輛維修質量保證期內出現(xiàn)質量問題,乙方應給予免費維修,如因維修部分質量問題而出現(xiàn)責任事故,經(jīng)有關單位的技術檢驗確屬不是用戶原因造成的,乙方應按有關車輛維修行業(yè)的管理規(guī)定,承擔相應的責任.
7,乙方應具有完善的車輛維修檔案管理系統(tǒng),及時登記車輛維修情況,定期向車輛所屬單位提報維修,維護建議.
第十條 違約責任
一,乙方應按與用戶簽訂的車輛維修合同規(guī)定的維修項目和期限完成維修.逾期未完成的,乙方應按與用戶簽訂的合同規(guī)定,給予用戶經(jīng)濟賠償.
二,因維修質量,服務承諾及其它乙方原因給甲方或用戶造成的損失,乙方應承擔相應的賠償責任.
三,對乙方因管理不善,導致車輛丟失,損壞等事故,乙方應承擔全部賠償責任.
四,乙方接受用戶車輛維修委托后,未征得甲方同意后不得轉廠維修.否則按照本合同第十一條第四款予以處罰.
第十一條 監(jiān)督管理
乙方出現(xiàn)下列情形之一的,取消定點資格:
1,在本合同有效期內,無正當理由拒絕承接用戶維修業(yè)務兩次以上的;
2,拒絕接受監(jiān)督,檢查的;
3,不如實反映情況,提供虛假材料的;
4,在本合同有效期內,被行業(yè)主管部門取消車輛維修經(jīng)營資格的;
5,在本合同有效期內,乙方擅自變更,轉讓,租借維修廠定點資格的.
第十二條 合同的修正和終止
1,任何一方無正當理由不得擅自解除本合同,否則擅自解除合同的一方應向對方支付違約金0.5萬元.
2,經(jīng)甲乙雙方一致同意,可以修改或終止本合同.
3,因不可抗力導致本合同不能履行或不能完全履行,發(fā)生不可抗力的一方應在不可抗力發(fā)生后十日內將情況通知對方,并采取措施減少或消除不可抗力對履行合同的影響.合同雙方應根據(jù)不可抗力對合同影響的程度,協(xié)調確定是否終止或繼續(xù)履行合同.
4,乙方發(fā)生下列情況,甲方有權單方面終止本合同:
(1)乙方破產(chǎn),解散,清算,停業(yè)以及其他原因無法為甲方提供車輛維修服務的;
(2)乙方設施,設備發(fā)生重大變化,無法滿足車輛維修需要的;
(3)乙方發(fā)生本合同第十一條中各種行為的.
第十三條 爭議的解決
如乙方與用戶發(fā)生爭議,乙方要及時向甲方通報情況,說明爭議發(fā)生的原因,提出擬解決的辦法,由甲方協(xié)助調解.調解不成,乙方與用戶任何一方可向人民法院提起訴訟.
第十四條 本合同有效期為20xx年7月1日至20xx年7月1日止.
第十五條 本次招標活動中的招標文件,中標人的投標文件,有關澄清文件和中標通知書,為本合同不可分割的組成部分,具有同等的法律效力.
第十六條本合同如有未盡事宜,甲乙雙方應本著平等互利,友好協(xié)商的原則解決.如需修改或補充本合同內容,雙方經(jīng)協(xié)商后可簽訂補充合同,補充合同將作為本合同的一個組成部分.
第十七條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方可向人民法院提起訴訟.
第十八條 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章后生效.
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人 法定代表人
或委托代理人: 或委托代理人;
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
地 址: 地 址:
維修合同范本3
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。以下是“物業(yè)維修工程合同范本”,希望能夠幫助的到您!
委托方:________________________________業(yè)主大會(以下簡稱甲方)
受托方:________________________________________(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和其他有關法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本著平等自愿原則,訂立本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
工程地點:
開工日期:
竣工日期:
建筑面積:______________________平方米
結構類別:
預算造價:____________________元
決算造價:____________________元
2、物業(yè)管理企業(yè):
3、施工單位:
4、監(jiān)理單位:
5、其他:
第二條 合同內容(取消的條款,在其編號前括號內標“×”)
( )1、甲方委托乙方編制該工程預算(或概算);
。 )2、甲方委托乙方審核該工程預算(或概算);
。 )3、甲方委托乙方承辦工程造價技術經(jīng)濟鑒定;
。 )4、其他。
第三條 甲方權利與義務
1、甲方可向乙方索取與委托內容有關的技術經(jīng)濟報告;
2、甲方可向局方詢問委托工作進展情況及相關內容(政府有規(guī)定者例外);
3、甲方可向乙方書面闡述對工程及具體問題的意見;
4、甲方應向乙方及時提供工作所需的修繕方案和必要的施工圖紙及其他有關的書面資料;
5、甲方為乙方的工作開展提供必要的配合;
6、甲方須按約及時向乙方支付服務費用;
7、其他。
第四條 乙方權利與義務
1、乙方可向甲方索取與委托內容有關的各類技術經(jīng)濟資料;
2、乙方可要求甲方對有關問題做出解釋和補充有關資料;
3、乙方可要求甲方在工作進展中提供必要的配合;
4、乙方接受本合同第二條第三項委托內容的,應當加強維修工程事前、事中、事后的跟蹤檢查;
5、乙方應遵循公平、公正、公開及合法的原則,認真、細致、周到地進行服務工作;
6、其他。
第五條 合同費用
1、甲乙雙方按照市房地資源局和市物價局制定的收費標準執(zhí)行。
2、基本費:
按______________________________________為取費基礎,計___________________元。
人民幣(大寫)_________________________________________________
3、差額費:
按______________________________________為取費基礎,計___________________元。
人民幣(大寫)_________________________________________________
4、甲乙雙方商定:
按______________元,一次確定,不另調整。
人民幣(大寫)____________________
5、上列三款費用不得同時計取,如發(fā)生差異,應按其中金額最大一類收費。
6、付款方法:
第一次支付:___________________元。
人民幣(大寫)_____________________
支付日期:________年_______月_______日
第二次支付:___________________元。
人民幣(大寫)_____________________
支付日期:________年_______月_______日
如有余款,待合同履行完畢時,一次結清。
第六條 合同時效
1、本合同自簽訂之日起生效。
2、雙方確定,本合同所含工作內容至_______年_______月_______日結束。
3、雙方完成工作,付清費用后,本合同自行失效。
第七條 違約責任
本合同如發(fā)生違約,按下列約定承擔違約責任。
1、甲方原因造成違約,按合同費用總額_________支付給乙方______%違約金;
2、乙方原因造成違約,按合同費用總額_________支付給甲方______%違約金;
第八條 爭議解決方法
甲方或乙方在履行本合同中發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,按下列途徑處理(取消的條款在其編號前括號內標示“×”)
。ǎ1、向上海仲裁委員會申請仲裁;
。ǎ2、向人民法院起訴。
第九條 附則
1、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議,所達成的一致意見或協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式____份,其中正本_____份,副本_____份;甲乙雙方各執(zhí)正本_____份,副本_____份。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
地址: 地址:
負責人或委托代理人: 負責人或委托代理人:
。ê炞郑 (簽字)
電話: 電話:
開戶銀行及賬號: 開戶銀行及賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
合同訂立日期:年 月 日
甲方:
乙方:
為規(guī)范服務好物業(yè)服務項目,甲方在與xxx置業(yè)有限公司簽訂的物業(yè)服務合同的基礎上,根據(jù)物業(yè)管理條例和xxx市物業(yè)服務實施細則及相關物業(yè)法律法規(guī)要求,現(xiàn)將《尚東國際》小區(qū)的部分物業(yè)服務內容承包給乙方進行管理服務,雙方經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、服務項目
。ㄒ唬┘追酵獍秞xxx》物業(yè)小區(qū)項目包括以下內容:
1、物業(yè)共用部位的維修、養(yǎng)護和管理(物業(yè)共用部位明細見附件二);
2、物業(yè)共用設施設備的運行、維修、養(yǎng)護和管理(物業(yè)共用設施設備明細見附件三);
3、物業(yè)共用部位和相關場地的清潔衛(wèi)生,垃圾的收集、清運及雨、污水管道的疏通;
4、車輛停放管理;
5、公共秩序維護、安全防范等事項的協(xié)助管理;
6、裝飾裝修管理服務;
7、物業(yè)檔案資料管理。
。ǘ┰谖飿I(yè)管理區(qū)域內,乙方的其他服務包括以下事項:
1、接管驗收服務;
2、便民、代辦和特約服務(含有償);
3、協(xié)助政府相關部門開展對小區(qū)業(yè)主的有關服務。 不含公共綠化的日常養(yǎng)護。
二、服務標準
1、乙方應按照甲方與開發(fā)企業(yè)達成的物業(yè)服務協(xié)議內容和標準為基礎,提供不低于xx市物業(yè)服務等級標準中的五級物業(yè)服務分項標準。(物業(yè)管理服務內容與質量標準見附件四)
2、物業(yè)委托代辦特約服務、便民和有償服務、開發(fā)公司或業(yè)委會提出的其他服務內容達到業(yè)主滿意。
3、單個業(yè)主可委托乙方對其物業(yè)的專有部分提供維修養(yǎng)護等服務,服務內容和費用由雙方另行商定。
三、收費標準
1、收費項目和價格中物業(yè)服務費、裝修押金、垃圾清運費、車位費等乙方嚴格按照小區(qū)經(jīng)物價部門審核的價格和時間收取,每年至少公示一次。
2、公共能耗費乙方按實收取,獨立建賬并每半年公示一次。
四、甲方的權利和義務
。ㄒ唬┘追降臋嗬
1、甲方對乙方分包的項目享有質量監(jiān)督和及時督促整改的權利;
2、甲方對乙方的收支享有財務管理和審核的權利;
3、甲方對乙方違反物業(yè)服務協(xié)議條款享有督促檢查并要求及時整改的'權利;
4、甲方對乙方管理的項目的重大事項享有知情和協(xié)調處理的權利;
5、甲方享有對乙方服務過程中的經(jīng)營成本在收取的物業(yè)服務費中分攤的權利;
6、甲方在下列條件下享有收回乙方管理服務分類項目并要求乙方承擔因此造成的各類損失和賠償?shù)臋嗬?/p>
⑴乙方服務達不到規(guī)定標準且不能及時整改;
、茖σ曳椒⻊者^程中因業(yè)戶重大投訴或嚴重違反物業(yè)規(guī)定; ⑶損害公司形象的;
、仁艿轿飿I(yè)上級主管部門通報批評的。
。ǘ┘追降牧x務
1、負有對《尚東國際》小區(qū)的接管驗收義務;
2、負有審核提供乙方服務中針對本小區(qū)需要的各類服務證明和票據(jù);
3、負有及時審核并發(fā)放乙方服務所需的各類成本,但支出扣除甲方規(guī)定成本后不得超出;
4、檢查指導乙方的服務質量,受理乙方管理期間的重大投訴;
5、每月提供乙方財務收支報表。
五、乙方的權利和義務
。ㄒ唬┮曳降臋嗬
1、乙方享有從事上述服務項目的獨立人事管理權,獨立承擔員工薪資、福利待遇和用工風險;
2、從事上述服務項目的服務權利;
3、按照規(guī)定標準收取各類費用并支付相關分類管理成本的權利;
4、享有使用物業(yè)辦公和經(jīng)營用房的權利;
5、每月查看財務收支報表的權利;
6、享有開發(fā)企業(yè)對本項目物業(yè)補貼的權利;
7、乙方可采取規(guī)勸、報告有關行政主管部門、向地方法院起訴等必要措施,制止業(yè)主、物業(yè)使用人違反臨時管理規(guī)約和物業(yè)管理區(qū)域內物業(yè)管理規(guī)章制度的行為。
(二)乙方的義務
1、制訂物業(yè)服務方案,建立健全物業(yè)服務加架構并落實崗位責任制;
2、協(xié)助對小區(qū)進行承接查驗,提出整改項目并督促開發(fā)企業(yè)及時完善;
3、服務所需人員工種和數(shù)量需報與甲方審核,一經(jīng)審核不得無故變更,變更時應報與甲方批準;
4、所有收入必須及時打入甲方規(guī)定的帳戶;
5、承擔甲方管理服務中所必須的成本;
6、接受甲方對服務質量的監(jiān)督檢查并落實整改;
7、獨立承擔分包項目所需服務人員的用工風險、獨立承擔設施設備養(yǎng)護風險和物業(yè)養(yǎng)護責任險;
8、乙方應及時向全體業(yè)主通告本物業(yè)管理區(qū)域內有關物業(yè)管理的重大事項,及時處理業(yè)主和物業(yè)使用人的投訴,接受甲方、業(yè)主和物業(yè)使用人的監(jiān)督;
9、乙方與裝飾裝修房屋的業(yè)主或物業(yè)使用人應簽訂書面的裝飾裝修管理服務協(xié)議,就允許施工的時間、廢棄物的清運與處置、裝修管理服務費用等事項進行約定,并事先告知業(yè)主或物業(yè)使用人裝飾裝修中的禁止行為和注意事項。
六、以下情況乙方不承擔責任:
1、因不可抗力導致物業(yè)管理服務中斷的;
2、乙方已履行本協(xié)議約定義務,但因物業(yè)本身固有瑕疵造成損失的;
3、因維修養(yǎng)護物業(yè)共用部位、共用設施設備需要且事先已告知業(yè)主和物業(yè)使用人,暫時停水、停電、停止共用設施設備使用等造成損失的;
4、因非乙方責任出現(xiàn)供水、供電、供氣、供熱、通訊、有線電視及其他共用設施設備運行障礙造成損失的;
5、在本物業(yè)內發(fā)生治安或刑事案件包括但不限于暴力事件、搶劫、破壞、爆炸、火災等事由所導致的損害,但因乙方違反本協(xié)議義務而導致以上事故者除外;
6、因本物業(yè)內設備或相關設施本身固有設計、施工及質量瑕疵所導致的相關損失;
7、因業(yè)主或第三者的故意或過失行為所造成的,或業(yè)主、使用人違反《物業(yè)服務協(xié)議》、《臨時管理規(guī)約》和其它物業(yè)管理規(guī)定所造成的相關損害;
8、非因乙方違反本協(xié)議義務,業(yè)主專有及約定專有部分發(fā)生火災、盜竊、刑事案件所導致的損害或損失;
9、乙方書面建議改善自用、共用及約定共用部分設施或改進管理措施,而業(yè)主未采納所導致的損失;
10、除上述各款外,其它因非乙方責任而造成的損害或損失。
七、本協(xié)議的附件、補充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
八、乙方違反第四條第6款規(guī)定的,其損害賠償不能在物業(yè)服務收入和其他收入中支取,由其本人承擔一切責任。
九、物業(yè)的所有收入應單獨由甲方建賬,財務每周報核一次,其中裝修押金和能耗費按實報核,裝修垃圾清運費憑承包人簽字報核定,其收入不得超出支出部分;物業(yè)服務中的分類成本按實報核,扣除甲方必要的服務成本后(以總收入的15%計提,年終據(jù)實核算)超出收入部分由乙方自行協(xié)調解決。
十、本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行以書面形式簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議存在沖突的,以本協(xié)議為準。
十一、本協(xié)議自甲方與開發(fā)企業(yè)簽訂好服務協(xié)議并進行物業(yè)查驗整改后起簽訂承包期為或 年,即 年 月 日至年 月 日起有效。
十二、本協(xié)議在履行中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方可選擇以下第2種方式處理:
1、向所在地仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院提起訴訟。
十三、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽章)乙方(簽章)
代表人: 代表人:
年 月 日
維修合同范本4
甲方:______________
乙方:______________
依照《中華人民共和國民法典》《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就部分防水維修工程相關事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
第1條、工程概況
1.1工程名稱:_______
1.2工程地點:_______
1.3工程內容:防水維修,詳見附件《防水工程施工方案》
1.4執(zhí)行標準:《屋面工程技術規(guī)范》(GB50345-__________)、《屋面工程驗收規(guī)范》(GB50207-2021)、《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2021)
1.5承包方式:包工包料
1.6工期:___________________________
1.7工程質量:乙方在施工中要嚴格按照國家標準和行業(yè)規(guī)范,在不違反國家標準和行業(yè)規(guī)范的前提下,按甲方要求進行施工,保證所維修部位不再出現(xiàn)新的漏水現(xiàn)象。乙方隨時接受甲方的檢查,對甲方提出的問題,乙方給予返修,本項工程項目結束后,雙方共同驗收。
1.8合同價款:人民幣大寫:_______(¥___________元),一次性包死,不作調整。
1.9價格明細:_雙方商定本合同價款采用固定價格,平屋面全費用單價為__________元,通氣孔_________元/個,其中全費用單價所有施工工作,如產(chǎn)生費用增加不予調整,工程結算以現(xiàn)場實際發(fā)生工程量為準。
第2條、甲方工作
2.1開工前5天,雙方對維修部位及施工現(xiàn)場進行測量并確認后乙方方可施工。
2.2向乙方提供施工所需的水、電,并說明使用注意事項。協(xié)助辦理施工手續(xù)。
2.3指派(聯(lián)系電話):_______為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
第3條、乙方工作
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派(聯(lián)系電話):為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量按期完成施工任務。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4按有關規(guī)定采取嚴格的施工安全措施,自行負責施工人員的人身安全,嚴格按照施工規(guī)范進行施工。乙方在施工中發(fā)生安全事故,其責任(包括經(jīng)濟責任、法律責任)全部由乙方負責,如果存在事故受害者或第三人向甲方主張經(jīng)濟等賠償時,由乙方負責。
3.5在施工中要保護好小區(qū)內的方磚步道,花草樹木,建筑墻面,建筑設施,如由乙方造成損壞由乙方照價賠償。如有住戶投訴或損害物品,乙方照價賠償。
3.6承擔施工中使用的水、電等費用。
第4條、關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方或天氣變化及住戶原因造成不能施工,經(jīng)甲方書面確認后,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按時開工或中途無辜停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延,甲方不承擔因此帶來的任何損失。
4.5在施工中如遇到不可抗拒的自然災害(臺風、水災、火災、地震等)影響施工進度;工期應順延。
第5條、關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以雙方確定施工方案和上述驗收標準為質量評定驗收標準。
5.2甲方不按時參加工程驗收,超過______日,乙方可自行驗收。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔。
5.3由于乙方原因造成質量事故,其返工損失和費用由乙方承擔,工期不順延。
5.4工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到乙方結算報告之日起_________日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
第6條、關于工程價款及結算的約定
6.1支付方式:工程全部完工經(jīng)甲方驗收并合格,甲方向乙方支付工程款的________%(即人民幣:_____________元)。剩余的.工程款的5%(即人民幣:____________元)做為質量保證金,質保期滿后如無質量問題,甲方_________日內一次性無息支付給乙方。
6.2工程驗收合格后,乙方將工程結算等相關資料送交甲方,以便甲方存檔和支付工程款。
第7條、違約責任
7.1如甲方不按合同約定付款,乙方有權終止施工,甲方應向乙方支付違約金。如乙方施工質量達不到雙方約定的質量要求,給住房造成不良影響,乙方應立刻返修至合格,并賠償因此造成的所有損失。
7.2未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),有乙方負責并承擔損失。
7.3因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并有責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
7.4因乙方原因導致工期延誤的,乙方應向甲方賠償因此給甲方造成的損失。
第8條、爭議或糾紛處理
8.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意向合同履行地的人民法院提起訴訟。
第9條、保修
9.1乙方維修項目結束,甲、乙雙方驗收合格之日起,保修期為伍年,質保期內未出現(xiàn)任何質量問題,保修期滿后一周內,甲方一次性支付合同總價款5%的質量保證金。
9.2保修范圍:乙方在施工中必須嚴格按照雙方確定的施工方案進行保修,維修后的工程項目如果再出現(xiàn)透寒或者漏水現(xiàn)象,乙方應在接到甲方通知后,兩天內組織維修。乙方只針對維修過的部位進行維修,直至徹底修復為止。
第10條、其它
10.1甲方指派現(xiàn)場監(jiān)理及協(xié)調總負責人為:_______。
10.2乙方指派現(xiàn)場監(jiān)理及協(xié)調總負責人為:_______。
第11條、附件
11.1乙方應向甲方提供乙方營業(yè)執(zhí)照復印件及施工資質復印件并加蓋公章。
11.2本工程需要簽訂質保協(xié)議書及施工方案。
11.3本合同正本四份,甲,乙雙方各執(zhí)兩份。
11.4本合同履行完成,款項付清后自動終止。
甲方_____________________乙方______________
法定代表人:_______法定代表人:______________
代理人:______________代理人:______________
維修合同范本5
合同編號:___________
甲方(定作人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯(lián)系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
乙方(承攬人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯(lián)系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
雙方本著互惠互利的原則,通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
材料名稱商標生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準:_________、方法:_________、時間:_________、地點:________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準:_________、方法:_________、時間:_________、地點:________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規(guī)定和要求,具體的技術標準、質量要求包括:________________
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務,否則,未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。具體包括:
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:__________________,并滿足以下要求:__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在____天內履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件:
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的.更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后,交付時間:_________,交付方式:__________________,交付地點:__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)________________,具體驗收時間為:________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元,定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元,在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為:________________________________
第二十條 保修
設備修復后,對于該設備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況,各方有權單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時,未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如果造成設備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):____________ 承攬人(蓋章):____________
法定代表人(簽字):________ 法定代表人(簽字):________
委托代理人(簽字):________ 委托代理人(簽字):________
簽訂地點:__________________ 簽訂地點:__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修合同范本6
xxxxx公司(以下簡稱甲方),在用的兩臺DZL2.8-1.0-95/70-AⅡ、一臺SZL2.8-1.0-95/70-AⅡ(P)型鍋爐,因運行故障,需維修,F(xiàn)委托渭南市渭河鍋爐安裝維修隊(以下簡稱乙方)承攬此工程,經(jīng)雙方充分協(xié)商,達成協(xié)議如下:
一、工作內容
1、更換貳臺DZL2.8-1.0-95/70-AⅡ鍋爐全部煙管、水冷壁管、后棚管。
2、澆注砌筑爐膛、前后拱、斜坡墻、隔火墻、安裝外殼、裝填保溫層。
3、更換壹臺SZL2.8-1.0-95/70-AⅡ(P)鍋爐全部右棚管、左水冷壁管、前后拱管、后墻管、對流管束。
4、澆注砌筑爐膛、前后拱、隔火墻,砌筑外包墻、裝填保溫層。
5、辦理鍋爐維修相關審批、監(jiān)檢手續(xù)。
二、工程期限
此工程在20xx年10月20日前完工。
三、工程造價
此工程由乙方包工包料,含稅造價為:貳拾陸萬叁仟元整(¥263000.00元)。
四、質量保證
1、乙方所使用材料必須合格,爐管為20#鍋爐專用管,并附材質證明書。2、乙方施工中,必須依據(jù)《熱水鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》的有關要求進行施工。
3、工程竣工驗收,由監(jiān)檢部門組織,甲乙雙方參加,共同完成。
4、工程竣工,質保期三年。在質保期間,如乙方維修部位出現(xiàn)問題,乙方在接到通知后,應在兩小時內派員趕到現(xiàn)場,并立即展開搶修。乙方在鍋爐運行期間,每月2次派員到現(xiàn)場了解情況,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
五、付款方式
工程完工并驗收合格后,甲方應在壹個月內付清工程款的95%,余5%質保金應在20xx年4月前付清。
六、其它事項
1、乙方在施工期間,應遵守甲方單位的規(guī)章制度,并要注意安全,如發(fā)生人身意外,責任乙方自負,甲方應積極協(xié)助救護。
2、甲方應免費為乙方提供水電、住宿必要的'施工條件。
3、乙方在施工中所產(chǎn)生的廢舊材料,由乙方自行處理。
4、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。協(xié)商未果,由當?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
5、甲方付款延遲,按每月2%滯納金賠付乙方。
6、本協(xié)議生效期為合同簽定之日起至20xx年三月十五日。
甲 方: 乙 方:
代表簽字: 代表簽字:
二○xx年x月x日
維修合同范本7
甲方:
乙方:
為了該工程的竣工驗收,經(jīng)上級批準同意,對陽光經(jīng)典工程進行維修,為了保證維修達標,特簽定如下合同:
一、施工材料及工程標準
1、施工材料
施工材料由甲方提供
2、施工標準
窗玻璃密封不透氣,門窗不滲漏,達到驗收條件;(保二年)。
二、承建方案
1、為了保證質量,甲方采取包料不包工的形式與乙方共同建設,維修建設用工由甲方監(jiān)督執(zhí)行。
三、材料建設用工核算
1、工程量核算按 元/㎡進行結算。
四、施工安全
施工期間甲方概不負責安全事故,乙方過失、浪費施工材料,乙方負責照價賠償。
五、結算方案
竣工后由甲方驗收合格,甲方在 個月內付清維修工資。 本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,雙方簽字生效。
甲方(單位章):
乙方簽字:
年 月 日
維修合同范本8
甲方(發(fā)包單位):
乙方(承包單位):
甲方同意將工程承包給乙方施工,為保質保量按時完成施工任務,經(jīng)雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款,望雙方共同執(zhí)行。
一、工程項目名稱(工程地點):
工程價款360000元整。
元整。
清淤及加固;文星水電站22引水明渠清淤及加固。
),清淤
固工程),包模板2300元米。
二、承包方式:1、包工包料;2、包工不包料。
三、甲方要求乙方進場及竣工時間:
年月月工,雨天順延。
四、乙方在施工過程中,應按甲方提供的圖紙或甲方工程技
術人員現(xiàn)場指導施工,未經(jīng)甲方許可不得隨意更改尺寸,隱蔽工程應經(jīng)甲方有關人員驗收后方可施工。
乙方在施工中應注意安全,不得違章操作。
五、乙方應保證工程施工質量,不得偷工減料,若工程質量不合格造成返工的材料費及工資,由乙方自負,同時應做到保證質量的前提下求美觀。
六、付款辦法:
1、總工程價款(金額大寫元整;
2、施工期間至驗收前,每個月底甲方根據(jù)乙方所完成的`實際工程量按造價的50%付給作工料費,剩余50%尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內結算付清;
3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款,造成乙方停工待料,而拖遲工期,后果由甲方負責,乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。
七、乙方工程不得轉包或分包,若發(fā)現(xiàn)則甲方有權終止合同,所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。
八、本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、補充協(xié)議:
甲方:(公章)法人代表:
乙方:(公章)
法人代表:
年月日
維修合同范本9
甲方:
乙方:
甲方現(xiàn)有辦公設備一批,需進行維修保養(yǎng),乙方愿為甲方提供長期維修、保養(yǎng)服務。。特此簽訂如下協(xié)議:
一、維護服務內容
1、甲方單位在與乙方簽約維護協(xié)議后新購的設備,若由乙方提供的設備,在保修期內,由乙方提供正常的硬件保修維護服務,軟件維護服務不包含在本維護合同中。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確認后,可將該設備追加到《代維服務設備清單》,按本合同規(guī)定進行維護。
2、辦公設備僅限于附件《代維服務設備清單》所列出的設備,超出范圍的設備需要維護,乙方將另行收費。
3、乙方負責甲方辦公自動化設備,包括:電子計算機、打印機、復印機、傳真機等維修和保養(yǎng)工作,并按協(xié)議規(guī)定工作日為甲方提供上門服務,如遇國家法定節(jié)假日順延上門維護時間。
4、乙方為甲方提供電子計算機方面的系統(tǒng)維護,常用軟件安裝、定期病毒代碼更新,殺毒軟件由甲方提供并使用,重要數(shù)據(jù)備份、軟件備份所使用的介質由甲方提供,如刻錄機、光盤等,操作系統(tǒng)災難性恢復、系統(tǒng)重新安裝、硬盤檢測。乙方應協(xié)助甲方制作常用操作系統(tǒng)及應用程序的軟件備份,其中涉及軟件版權責任的,由甲方自行負責。
5、乙方為甲方的打印機、傳真機、復印機等辦公設備提供正常保養(yǎng)及清理,如甲方機器需大修時,乙方應免收大修維修費用。
二、乙方負責對甲方所有代維設備進行統(tǒng)一標示,在設備明顯位置粘貼標簽,協(xié)助甲方做好固定資產(chǎn)管理工作,協(xié)議簽約后第一次上門維護時做好《代維電腦設備配置詳細列表》登記工作。
三、乙方應為甲方提供及時、周全的6×8小時服務,若故障報告時間晚于下午5:30,則上門維護時間順延至下一個工作日;維護響應時間為每周一至周六上午8:30至下午17:30,接到甲方報障后應在2小時內到場維護;一般故障,應在24小時內修復,重大故障應在3天內修復;若因需要訂購維修備件而不能在此時限內修復時,乙方必須及時與甲方協(xié)商落實完成。
四、乙方為甲方的辦公設備提供零配件和消耗品的報價及其它方面的.咨詢,如甲方從乙方處購買配件和消耗品,甲方可享受乙方提供的優(yōu)惠價格。
五、保養(yǎng)周期:
乙方在每個月第四周的星期二或三到現(xiàn)場進行維護,并做好服務登記(乙方在維護過程中需有甲方人員陪同);乙方若未能按協(xié)議規(guī)定的服務周期提供保養(yǎng)服務,甲方可向乙方上級部門進行投訴。
六、乙方在履行合同過程中,知悉甲方的一切商業(yè)秘密,無論是在本合同期限內還是合同終止后,均應保密。
七、服務費與付款方式:
1、 甲方每月支付乙方保養(yǎng)費人民幣¥ 300.00 ,包括交通費和勞務費用,但不包括耗材和零配件的費用;如更換零配件,需由甲方同意并確認后,費用由甲方支付。
2、乙方在協(xié)議簽訂后3天內將全年保養(yǎng)費的50%支付給甲方,維修年度到期前10天內將余款付清。
八、本協(xié)議未盡事宜或協(xié)議期限內發(fā)生異議,雙方應本著友好原則協(xié)商解決。
九、本協(xié)議有效期為壹年,自協(xié)議蓋章之日起生效。
十、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,經(jīng)雙方蓋章后生效。
附件:代維辦公設備清單
甲方:乙方:
蓋章:蓋章:
代表人(簽名):代表人(簽名):
日期: 日期:
維修合同范本10
委托單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《給水排水管道工程施工與驗收規(guī)范》(GB50268—20xx)和《市政排水管渠工程質量檢驗評定標準》(CJJ3—90)等文件,甲乙雙方在依法、自愿、公平和誠實守信的基礎上經(jīng)雙方友好協(xié)商一致同意簽訂本合同。
一、合同維修范圍及費用承包方式
1、甲方委托乙方對建設于污水排水主管道進行維修施工服務;
2、費用承包方式:
二、合同期限
1、本合同簽署后7日內乙方進場施工,施工期限為天(另有約定的除外)。
2、維修工程完工驗收合格之日起,
三、履行合同條件:
合同簽署后,甲乙雙方簽字確認后,正式履行本合同。甲方因排污不暢或影響業(yè)主安全要求乙方先行施工時乙方應當進場施工。
四、安全防范措施
1、乙方負責指派專業(yè)人員進行管道施工作業(yè);進場時需向甲方出示具備從事管道施工作業(yè)的許可證和現(xiàn)場專業(yè)人員本人的《特種設備作業(yè)人員證》,并提供復印件供甲方備案。
2、施工前乙方應當書面告知甲方施工計劃,以便甲方監(jiān)督、配合施工。便于甲方向維修區(qū)域業(yè)主發(fā)出施工通告;施工現(xiàn)場應當充分設置圍擋和樹立醒目警示標識,施工前做好2號樓底商的出行防護,做好地層降水工作,做好防塌方的措施,對異地堆積的回填土進行覆蓋;乙方施工過程中因乙方采取的安全防范措施不當出現(xiàn)重大事故或人員傷害時,乙方承擔全部責任。
五、管道施工標準
1、污水管道施工應按《給水排水管道工程施工與驗收規(guī)范(GB50268—20xx)、《市政排水管渠工程質量檢驗評定標準》(CJJ3—90)的相關規(guī)定,對污水管道進行施工及驗收,確保施工管道符合上述標準。
六、施工費支付方式
1、本合同工程款:RMB元,總價款(大寫):元(小寫)元;進場前先由甲方墊資支付工程款的20%(53935.8元)給乙方,乙方需按照本合同約定期限進場并完成施工。
2、乙方需拿出工程款的5%即:13483.95元作為維修保證金交付甲方,維保期屆滿后如未出現(xiàn)質量問題或未發(fā)生不履行維修保證義務的情況,即予退還。
七、甲方權利、義務
。ㄒ唬、權利
1、有權監(jiān)督乙方按照合同約定履行施工義務,對發(fā)現(xiàn)的施工問題發(fā)出整改通知或提出合理建議;
2、有權要求乙方按期完工,乙方的施工工藝達不到合同約定標準或要求時,甲方有權拒絕在驗收記錄上簽字。
3、對存在安全隱患的.作業(yè)甲方有權要求乙方暫停施工,采取相應措施并經(jīng)甲方認可后再行施工。
4。甲方對乙方使用的工程材料有權查驗。
。ǘ、義務
1、提供現(xiàn)場咨詢,在乙方需要時提供該作業(yè)面的圖紙及有關技術資料,供乙方查閱;
2、甲方應提供給乙方施工人員存放工具、材料的庫房,并積極協(xié)助乙方解決施工人員遇到的問題;
3、配備安全管理人員負責現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
4。協(xié)助乙方處理涉及到業(yè)主的事務
八、乙方權利、義務
。ㄒ唬、權利
1、有權要求甲方提供施工相應的作業(yè)面及相關資料;
2、對甲方提出的超出合同約定的要求可以否定
3。要求甲方提供水、電、排污接入點。
。ǘ、義務
1、應當具備相關部門核發(fā)的生產(chǎn)許可證及企業(yè)資質;
2、乙方施工中應認真遵守國家及北京市對施工安全的有關規(guī)定、技術要求及操作規(guī)程;
3、乙方操作人員應按操作規(guī)程進行工作,如乙方維修人員違反操作規(guī)程而造成的一切損失全部由乙方負責;
4、施工現(xiàn)場作業(yè)人員應當取得相應的《特種設備作業(yè)人員證》持證上崗,作業(yè)中應當落實現(xiàn)場安全防護措施,保證作業(yè)安全;
5、乙方應當妥善保管借用的施工圖紙及相關資料,施工完畢后制作竣工資料在完工驗收時交給甲方;乙方不得以任何形式分包、轉包。。
九、違約責任
1、合同生效后,任何一方不得無故中止合同,一方無故終止合同如給對方造成經(jīng)濟損失的由違約方負責賠償合同總額10%違約金;
2、一方當事人未按約定合同履行義務給對方造成直接損失的,應當承擔合同總額10%違約金;
3、乙方施工人員違反甲方規(guī)章制度,甲方有權要求乙方進行更換,乙方應及時調整合格人員上崗;
4、因施工管理原因導致人身傷亡或設備損壞、丟失的,由乙方自行承擔全部責任;
5、本合同未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商,并簽署書面文件方為有效。,
十、合同生效與終止
1、本合同自雙方簽字蓋章后即生效;
2、任何一方嚴重違約導致合同無法繼續(xù)履行的,另一方可以解除合同,并向違約方追償相關損失。
3、污水管道維修工程驗收合格后進入維保期,維保期滿后本合同即告終止。
十一、爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或向有關部門申請調解,協(xié)商、調解不成的,按照下列第1種方式解決:
。ㄒ唬、依法向人民法院人民法院起訴;
十二、其它約定
1、本合同正本兩份,具有同等效力,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同附本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份;
2、雙方對合同內容的變更或補充應當采取書面形式,并經(jīng)雙方簽字確認,作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
3、乙方提供的招投標文件,施工方案是本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
維修合同范本11
根據(jù)貴方 項目的特點以及 電梯行業(yè)的規(guī)范要求,我們經(jīng)過慎重考慮,特別向貴方呈送本電梯維護保養(yǎng)的優(yōu)惠報價,具體內容如下。
貴方電梯維護保養(yǎng)項目的基本情況
一、我們的基本承諾
1、我們對保養(yǎng)的項目實施每月2次檢查和維護,保持電梯有良好運行狀態(tài),使電梯達到政府部門的相關要求。
2、如承保項目之前非我方保養(yǎng),須對電梯運行狀態(tài)進行檢查,更換磨損或不良的零部件、及必要大修時,更換部件的費用由貴方承擔。
3、保養(yǎng)過程中需要更換的磨損件,由我方保養(yǎng)工書面報告貴方,經(jīng)貴方認可后由貴方自行購買,貴方也可以委托我方購買,但費用由貴方承擔,凡未經(jīng)貴方認可我方自行更換的部件之費用由我方承擔。
4、我方應派專人負責管理承保的電梯,制定和實行必要的規(guī)章制度,每次保養(yǎng)和維修由貴方派人監(jiān)督并給予適當?shù)呐浜稀?/p>
5、承保的.項目如因貴方使用不當,人為或不可抗力造成的電梯損壞不在合同范圍內, 其修復費用另由貴方承擔。
6、我方除每月2次例行保養(yǎng)外,同時提供應急維修服務,在接到貴方求援電話后一般情況下在45分鐘內趕到現(xiàn)場,特殊情況最多60分鐘內趕到現(xiàn)場。
二、安全責任
(1) 我方在對電梯實施維修保養(yǎng)時發(fā)現(xiàn)不可靠或磨損嚴重的零部件,應及時向貴方提出更換要求,如貴方拒絕更換,因此造成的后果由貴方承擔。
(2) 我方保養(yǎng)工在保養(yǎng)檢修期間應加強安全防范措施,如果我方人員發(fā)生直接或間接的人員傷亡事故,責任由我方負責。其他人員發(fā)生直接或間接的人員傷亡事故,由政府相關職能部門認定責任并處理。
(3)在電梯承保期內,未經(jīng)我方許可,貴方不得允許非我方專業(yè)人員對承保電梯實施任何檢查、試驗、修理、改動,如果需要更改有關聯(lián)的建筑物或相關設施,事先通知我方派員到現(xiàn)場配合,并采納我方認為確保安全提出的建議。
三、貴方每3個月支付一次電梯保養(yǎng)費,支付時間為第3個月的26日-30日,合同因任何原因提前中止,貴方必須支付合同中止前應該支付的保養(yǎng)費,貴方逾期支付保養(yǎng)費時,我方每日加收5‰的滯納金,并有權暫停對承保項目的保養(yǎng)服務。
四、合同變更與終止
1、保養(yǎng)合同已經(jīng)超過保養(yǎng)期,且雙方不再續(xù)簽,合同即中止;
2、因貴方的搬遷、自然災害原因造成電梯設備嚴重損壞,導致無法修復,長期停用,可終止合同;
3、任何一方提出,對方同意的情況下,可終止合同。
4、貴方認為我方的電梯保養(yǎng)工作沒有做好,可以單方面中止合同,但前提必須是付清以前所有保養(yǎng)費及購買部件(如有)的費用后才被我方認可,否則貴方應支付我方雙倍的保養(yǎng)費和由此引起的(如法律訴訟、誤工費等)任何費用。
5、貴方多次人為損壞電梯要求我方維修,又不另行支付我方人工費,或者電梯沒有損壞而多次打電話要求我方維修人員前往,造成我方損失的,我方可以單方面中止合同。
五、貴方自行辦理電梯的年檢手續(xù),如需我方代辦相關手續(xù),政府部門收取的年檢費用由貴方承擔。
報價單位: 地址:
電話: 傳真: 聯(lián)系人: 手機:年月日
維修合同范本12
1,保修服務只限正常使用下方有效,一切人為損壞,自行拆機,改版,配件聯(lián)機不當,未依說明書使用,因意外造成手機損壞,入水,震裂,天線折斷,機殼破裂,顯示板破裂,排線拆斷,電壓不穩(wěn)定充電燒壞等均不在保修范圍,維修費正常收費
2,保修其間或檢測過種中,如須送廠家保修的時間須由廠家維修中心決定,本公司只提供中間服務,如果手機不能在指定時間內發(fā)還,我們將以電話方式通知最終客戶
3,一般維修人員在接機后三十分鐘內,必須將初步檢測結果及收費情況通知客戶,保修機免費維修,
4,非保修的手機,如果本公司因缺乏資料和零件而無法修復的.,本公司無條件退機
5,進水,摔過或被另維修點維修過出現(xiàn)隱藏故障的手機,因不能進行無創(chuàng)傷免拆機測試,檢修后會出現(xiàn):1,可能會出現(xiàn)不能完全恢復原樣,不開機,不顯示,2,由一種現(xiàn)象轉移到另一種現(xiàn)象的故障等
6,除特殊聲明外,本公司不負責保管用戶的電池,充電器,SIM卡等附件,所更換舊零件一律不能退還
7,手機升級,軟件調整等內存資料有可能因調整后丟失,請自行妥善保存好自己的內存資料,以防丟失
8,私自拆毀,防偽手機維修標簽的,作自行放棄保修資格處理,維修費照常收費
9,請妥善保管好維修單,憑單保修,取機,被他人冒領的公司概不負責,本條例解釋權屬本公司
10,客戶在本公司通知取機起三個月內取回手機,超過時間不來取機的如果有損壞,丟失等本公司不負責
維修合同范本13
甲方: (簡稱甲方) 乙方: (簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,遵循自愿平等公平誠信的原則,甲乙雙方就維修董堡中心完小學校食堂雨棚一事進行協(xié)商,訂立本合同。
一、工程名稱:
維修董堡中心完小學校食堂雨棚。
二、工程地點:
董堡中心完小。
三、承包方式:
乙方負責包工包料。
四、工程質量要求:
采用鋼架結構,彩鋼瓦的板材厚度為4mm。保證能抗六級大風,不漏雨。如果一年內出現(xiàn)非人為的垮塌、破損,乙方需進行維修,所需的費用由乙方負責。
五、工程計價:
此工程的彩鋼瓦按板材面積計算,單價為:130元/平方米,施工面積為 平方米,總價為 元。以上綜合總價包含:材料費、人工費、施工腳手架費、機械切割加工費及運輸費。
六、工期為15天。
七、甲乙雙方的責任
甲方的責任:
1、甲方提供施工用電,為乙方提供便利的施工條件。
2、負責給乙方撥工程款。
乙方的.責任:
1、嚴格按要求施工。
2、嚴格操作規(guī)程施工,不強行、違規(guī)施工,嚴格杜絕火災、觸電等安全事故的發(fā)生。否則乙方承擔由此產(chǎn)生的全部責任。
3、該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人生傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生的一切責任。
八、付款方式:
該工程施工完畢,經(jīng)甲方驗收合格后,乙方提供有效稅務發(fā)票,甲方一次性結算工程款給乙方。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本合同自簽字之日生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
維修合同范本14
甲方(全稱):
乙方(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條工程概況
工程名稱:_____
工程地點:_____
第二條合同工期
開工日期:合同簽訂后,預付款到賬后兩天內開工
工期:管路維修20天,壓縮機更換5天
合同工期總日歷天數(shù)20天
第三條維修內容
____________________。
第四條合同價款及支付方式
合同金額(大寫):壹拾萬元整(人民幣)100000元付款方式:合同簽訂后付合同款的30%作為開工預付款,壓縮機更換完畢三日內再付合同款的30%,工程完工合同后付合同款的30%,余款在合同滿一年付清。
第五條乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第六條甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
第七條違約責任
如一方違約對方有權解除合同,違約責任由違約方承擔。
第八條要本著安全第一的`原則,施工中的一切安全損失由乙方負責。
第九條合同簽字生效,雙方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
維修合同范本15
甲方:_________________
乙方:_________________
基站因政府規(guī)劃,需要搬遷。工程費用列入備九第二批,甲方為基站第二批中標人,與縣移動公司協(xié)調決定費用從甲方帳戶轉入,甲乙雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、乙方按圖施工包工包料、包質量、包安全。室外交流引入不在本協(xié)議范圍內。
二、乙方施工需要嚴格按照國家技術規(guī)范及移動公司要求施工,保證進度工程并保證安全。因質量問題,乙方承擔一切損失。
三、乙方在施工中發(fā)生的一切費用(包含工程材料費用)由乙方承擔。組織施工參加驗收,并負責施工協(xié)調一切事務。
四、乙方保證該工程通過移動公司驗收,如未能通過驗收所有負責由乙方承擔。
五、如因甲方原因未及時支付給乙方工程款,乙方有權向或向仲裁委員會提交仲裁。
六、甲方負責土建報審資料、審計決算等。審計結束后,乙方開票扣除管理費后工程款打入甲方賬戶,甲方收取3萬元后,余款全部歸乙方所有。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方簽字:_________________乙方簽字:_________________
_____年_____月____日_____年_____月____日
【維修合同】相關文章:
維修合同范本12-30
圍墻維修合同范本01-28
【熱門】維修合同范本02-02
【熱】維修合同范本02-02
【薦】維修合同范本02-02
維修設備合同范本01-31
汽車維修合同范本01-03
房屋維修合同范本12-31
空調維修合同范本12-31
電腦維修合同范本01-05