材料加工合同范本（通用11篇）

　　隨著人們法律觀念的日益增強，合同的類型越來越多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的材料加工合同范本，歡迎大家分享。

　　材料加工合同 1

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺、貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品品名規(guī)格(長、寬、高c)單位數(shù)量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構務必嚴密，堅固、表面務必平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方帶給圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。

　　第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內務必到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由_______物價局帶給檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，務必在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時，除承擔違約職責外，務必如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約職責

　　一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的職責；經過修整或調換后，仍不貼合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的'損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約職責

　　一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方帶給圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約職責。但甲方應當采取用心措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方職責；在乙方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔職責，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條其他

　　一、本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也能夠直接向人民法院起訴。

　　二、本合同于________年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　材料加工合同 2

　　承攬方（甲方）：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　定作方（乙方）：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的帶給辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方務必依照合同規(guī)定選用原材料，并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格帶給原材料，承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不貼合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術資料、圖紙帶給辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規(guī)定日期帶給技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍�因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構帶給檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，務必留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約職責

　　一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的職責；經過修整或調換后，仍不貼合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的`損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元；(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不貼合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責。

　　八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不貼合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔職責。

　　十、擅自調換定作方帶給的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的職責。

　　第十三條定作方的違約職責

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方帶給原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金；不屬承攬方帶給原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條

　　第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約職責，在定作方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔職責，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按(______)項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　材料加工合同 3

　　甲方（承攬人）：

　　乙方（定做人）：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》，經甲、乙雙方充分友好協(xié)商，簽訂此材料加工合同，達成以下協(xié)議內容：

　　第一條 成品原料及加工內容

　　注：1、有無附圖紙；

　　2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一并執(zhí)行（圖紙需蓋章或簽字確認）。

　　第二條 加工期限和質量要求

　　1、材料選定：材料的選定根據(jù)乙方自行選擇的方式：

　　①甲方根據(jù)乙方的制定選購。

　�、谟梢曳阶孕羞x購后交付甲方制作。

　　2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據(jù)自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。

　　3、成品的質量要求，有相關技術圖紙規(guī)范的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的，應符合相應的規(guī)格型號要求。

　　第三條 交貨時間、地點、結算方式

　　1、交貨時間：甲乙雙方協(xié)商一致，甲方在合同簽訂后 日內交貨，即 年 月 日前。

　　2、交貨地點：

　　3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務后，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內提貨；乙方收到通知后未按時提貨的'，甲方不承擔任何違約責任。

　　4、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續(xù)并確認；乙方對成品質量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。

　　5、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質與數(shù)量向乙方負責。

　　第四條 違約責任

　　發(fā)生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：

　　1、甲方未在加工期限內完成加工任務，則應與乙方協(xié)商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯(lián)的合同），甲方應賠償乙方損失。

　　2、甲方交付的貨物不符合質量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。

　　3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。

　　第五條 合同爭議及解決方式

　　因本合同所發(fā)生的爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　第六條 補充條款

　　如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協(xié)議，補充內容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　經辦人（簽字）： 經辦人（簽字）：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　日期： 日期：

　　材料加工合同 4

　　委托方(以下簡稱甲方)：

　　加工方(以下簡稱乙方)：

　　經雙方充分協(xié)商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產_______系列產品事宜，達成以下協(xié)議：

　　第一條 加工產品范疇

　　1、產品品名：

　　2、產品規(guī)格為：

　　3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。

　　第二條 委托加工訂單

　　1、甲方根據(jù)市場銷售情況，于每月____日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數(shù)量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單后____日內書面提出，否則，視為同意。

　　2、乙方按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前5天通知乙方，但調整幅度(量)不得超過計劃的______%，若超過_____%，雙方另行協(xié)商。

　　3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。

　　第三條 加工產品質量及責任

　　風險提示：

　　加工承攬業(yè)務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發(fā)生糾紛。

　　1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，產品質量符合國家食品衛(wèi)生標準。

　　2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產，附______商標使用授權書。

　　3、產品在保質期內出現(xiàn)批量性質量問題，經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方制造引起的，除由乙方承擔該批有質量問題產品(需雙方清點數(shù)量)的責任外，乙方還應按該批有質量問題產品總值的_______%以實物形式(加工產品)補償給甲方；

　　4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑒定或經公證單位鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：

　　(1)加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先征得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除；當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理；

　　(2)在甲方有要求時，乙方可協(xié)助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務；

　　(3)少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換；

　　(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。

　　5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣，并嚴格遵循三檢制度。

　　6、乙方應根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復印件及生產、衛(wèi)生許可證復印件，相應批次產品的出廠檢驗報告單。

　　第四條 原材料及包裝材料供應

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。

　　風險提示：

　　定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。

　　2、乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。

　　3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

　　第五條 產品交付與驗收

　　風險提示：

　　加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

　　1、產品實行甲方自行提供，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。

　　風險提示：

　　運輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具�？偟囊�求是運費低、運速快、貨物安全到達。

　　注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。

　　此外，運輸費用的.負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

　　2、產品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。

　　3、產品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。

　　4、產品驗收依據(jù)為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。

　　5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現(xiàn)不良現(xiàn)象(如原輔材料、包裝材料不符合標準，成品有破損現(xiàn)象等)時，可向乙方提出異議，并有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料；

　　6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后_____天內)后第______天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量_______萬箱以內的，第____天不低于_______萬箱，月訂貨量_______萬箱的，每天不低于_______萬箱，_______萬箱以上的，每天_______萬箱。

　　第六條 違約責任

　　1、因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金；如甲方沒按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。

　　2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金，并追究乙方法律責任。

　　3、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。

　　4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。

　　第七條 其他

　　1、爭議解決途徑：合同如遇爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決，達不成協(xié)議的可向______仲裁委員會申請仲裁

　　2、合同生效時間：合同有效期限本委托加工合同期限為______個月，自________年____月____日至________年____月____日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。

　　3、本合同正本一式_______份，經雙方當?shù)厝舜�表簽字蓋章后生效。

　　4、其他未盡事宜另行訂立。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　材料加工合同 5

　　甲方: (以下簡稱甲方)

　　乙方: (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱:廣告牌安裝

　　2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

　　3、項目內容：乙方根據(jù)甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

　　二、承攬方式和安裝費用

　　乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

　　三、安裝費結算方式

　　分次給付安裝費用。

　　乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的.安裝費用。

　　四、安裝方式及質量、安全要求

　　1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

　　2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關的質量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

　　五、制作、安裝工期

　　1、乙方應在雙方協(xié)商的時間內完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，并通知甲方再次驗收。

　　2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協(xié)商順延工期。

　　六、雙方權利與義務

　　1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

　　2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

　　3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

　　4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準，保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。

　　5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。

　　七、其他事項

　　1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

　　2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。

　　3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　材料加工合同 6

　　承攬方：(以下簡稱甲方)

　　發(fā)包方：(以下簡稱乙方)

　　一、目的和背景條款根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關法律和本項目的具體要求，甲乙雙方在協(xié)商一致的基礎上，本著自愿、公平誠信的原則，就乙方提供的原材料加工砂石事宜簽訂本合同，以資共同遵守。

　　二、甲方在自己的加工場地里進行加工，自行負責加工設備、場地平整，機械基礎。

　　甲方自行負責生產所需的一切費用。

　　三、加工的沙石規(guī)格為：碎石、砂。甲方只負責加工，不得對外出售。

　　四、甲方在為乙方加工沙石期間，應優(yōu)先保證乙方所需的材料需求。

　　五、驗收方式加工后的.砂石材料符合相關質量、使用要求。

　　六、結算方式：待乙方提供所有原材料加工完畢且驗收合格后，結清所有加工費。

　　七、雙方責任：甲方在生產期間的一切安全事故和老百姓糾紛，由甲方自行負責，乙方概不負責，須乙方提供支持或幫助時，乙方應給予大力支持。甲方每月生產的產量，乙方負責全部回收。

　　八、因履行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。

　　有不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并不承擔違約責任，本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

　　九、本合同經甲乙雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　日期：___________日期：___________

　　材料加工合同 7

　　定作方：_______

　　法定代表人： _______職務：_______

　　地址：_______

　　承攬方：_______

　　法定代表人：_______ 職務：_______

　　地址：_______

　　因定作方需要向其客戶 供應本合同所列貨物，因此委托承攬方加工，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第二條 質量要求

　　第三條 原材料的提供

　　1、由定作方提供；

　　2、由承攬方提供；

　　3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格，應在收到原材料后 _______天內提出書面異議，并協(xié)商解決辦法，如承攬方沒有在該期限內提出書面異議的，視為原材料合格。

　　第四條 原材料的損耗比例

　　1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過_______ %；

　　2、若原材料損耗超過_______ %，則超過部分，承攬方應按照定作方購買原材料的價格，對定作方全額進行賠償。

　　第五條 剩余原材料的處理

　　1、加工完成后，承攬方應將剩余原材料返還給定作方；

　　2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求，則需按本合同確定價格，向承攬方支付額外的加工報酬。

　　第六條 技術資料，圖紙

　　1、定作方應當在_______ 年 _______月 _______日之前將技術資料，圖紙等提供給承攬方；

　　2、上述技術資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質量要求的標準之一。

　　第七條 價款支付方式

　　1、承攬方應在定作方付款前開具相應的增值稅專用發(fā)票給定作方；

　　2、定作方在收到貨物并檢驗合格后_______ 天內支付 _______%貨款；若定作方客戶在_______ 年 _______月_______ 日之前沒有對貨物質量和數(shù)量提出異議，則余款于 _______年_______ 月 _______日之前付清。

　　第八條 貨物的交付

　　1、交貨地點：承攬方應在_______ 年 _______月 _______日前，將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨；

　　2、運費承擔：由承攬方承擔貨物的運輸費用；

　　3、指定時間：定作方應于_______ 年_______ 月 _______日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。

　　第九條 貨物的檢驗

　　1、按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為檢驗標準；

　　2、驗貨時間和地點為 ；

　　3、貨物質量不合格，如果可以在交貨期內返修完畢，則由承攬方返修；如果不能在交貨期內返修完畢，則承攬方應承擔質量不合格的相應違約責任；

　　4、如雙方無法就貨物的質量異議達成一致意見，可由雙方共同指定質量檢驗機構進行檢驗，如有一方不配合指定檢驗機構，則視為同意對方的質量異議。

　　第十條 定作方的違約責任

　　1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量，但應向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款_______ %的補償金，承攬方應歸還未加工部分原材料；

　　2、定作方逾期付款的，應根據(jù)逾期時間，按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金；

　　第十一條 承攬方的違約責任

　　1、承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應向定作方支付全部價款的_______ %的'違約金；

　　2、承攬方逾期交貨超過 天，定作方有權解除本合同；若定作方解除本合同，則承攬方應返還定作方已付價款，按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款，并向定作方支付全部加工價款的_______ %的違約金；

　　3、若加工貨物的質量不符合合同約定，定作方可以向承攬方退回不合格貨物，承攬方應按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款，向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款，并支付不合格部分貨物加工價款的_______ %的違約金；

　　4、若貨物的質量不符合約定，定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同，導致定作方損失的，不論定作方是否在貨物異議期內提出異議，承攬方都應向定作方補償該損失；

　　5、若承攬方逾期交貨，導致定作方應定作方客戶的要求而改變運輸方式的，則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔。

　　第十二條 不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任。

　　第十三條 其他事項

　　1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴；

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議內容和本合同如有沖突，以補充協(xié)議為準；

　　3、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份；

　　4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。

　　定作方(蓋章)：_________ 承攬方(蓋章)：______ ___

　　傳真：_______ 傳真：_______

　　Email：_______ Email：_______

　　電話：_______ 電話：_______

　　_______年 _______月 _______日 _______年_______ 月 _______日

　　材料加工合同 8

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　經甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定以及其他相關法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下：

　　一、采購產品情況

　　1、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ；

　　2、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ；

　　3、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ；

　　總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ )。

　　二、樣品約定時間

　　自本合同生效之日起 個工作日內，乙方負責按甲方要求制作

　　樣品，經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

　　三、交貨時間、地點及運費

　　合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶，確認本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認)，運費由 承擔。

　　四、質量要求及技術標準

　　按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標按國家或行業(yè)標準。

　　五、驗收方法、標準和期限

　　以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應在收到貨物后 個工作日內以書面形式通知乙方；經乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的`所有費用應當由乙方承擔。

　　六、包裝要求及費用負擔

　　乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝，費用由乙方承擔。

　　七、結算方式和期限

　　合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內甲方支付總價款 %作為預付款，計人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

　　收款人：

　　開戶行：

　　賬號：

　　最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數(shù)量和金額為準，自甲方驗收合格之日起 日內，甲方一次性支付其余貨款。

　　八、違約責任

　　1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。

　　3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)調或者調解不成的，雙方當事人同意向 人民法院起訴。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

　　材料加工合同 9

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方經友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行鋼材加工等業(yè)務達成如下協(xié)議：

　　1、甲方將根據(jù)生產或貿易需要，委托乙方加工卷板，該卷板的所有權歸甲方所有。

　　2、根據(jù)甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認，除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的貨物。

　　3、乙方根據(jù)事先約定的.提貨時間，加工好指定鋼材，保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應提前8小時與乙方協(xié)商，甲方將盡量滿足乙方需求。

　　4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準，雙方可以協(xié)商。

　　5、協(xié)議期限內，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協(xié)議，應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議，或者部分免除履行協(xié)議的責任，或者延期履行協(xié)議。

　　但因戰(zhàn)爭、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行，則雙方均免于責任。

　　6、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

　　7、本協(xié)議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

　　8、本協(xié)議有效期從簽訂之日起到____年____月____日。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：

　　代表：

　　____年____月____日

　　____年____月____日

　　材料加工合同 10

　　甲方(供方)：

　　乙方(需方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家相關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方由于經營需要，本著自愿、公平、互惠互利的`原則，一致達成如下協(xié)議。

　　第一條產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格：

　　產品名稱 規(guī)格 數(shù)量(張) 單價 金額

　　合計 人民幣：

　　第二條加工木質材料要求、技術標準：按乙方標準、要求執(zhí)行。

　　第三條產品交付的方式、時間、地點及費用承擔：甲方收到乙方支付的貨款后，即刻安排生產，產品交付日為收到貨款之日起十五天內，交貨地點為乙方指定地點，運輸費用由乙方承擔。

　　第四條驗收標準及提出異議問題：甲方產品每批次送到乙方指定地點后，乙方如對甲方產品質量存有異議須在5日內提出，如超過5日外視為乙方對甲方產品認可，甲方不承擔任何責任。若甲方產品存在質量問題，乙方可以要求甲方退貨或換貨。

　　第五條結算方式及期限：采取銀行轉款的結算方式，乙方應于簽訂購銷合同之日起三日內支付貨款。甲方應向乙方提供銷售該貨物的增值稅專用發(fā)票。

　　第六條違約責任：按《民法典》相關條款處理。

　　第七條解決合同糾紛辦法：雙方協(xié)商解決。若協(xié)商不一致時，任何一方均可向甲方所在地法院提起訴訟。

　　第八條合同生效時間：由甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第九條其他約定事項：，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)行一份。

　　甲方： 乙方：

　　地址：地址：

　　簽約代表人： 簽約代表人：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　　材料加工合同 11

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲、乙雙方本著平等、互惠互利原則，經協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、合作關系甲、乙雙方自合同簽訂之日起即形成供需合作伙伴關系。

　　1、乙方按甲方所需原材料產品品種、規(guī)格、數(shù)量按照甲方要求準時送至甲方指定地點。此合同約定材料僅限用于工程施工，超出該工程實際用量部分(以甲方清單為準)一律不予認可。

　　2、乙方所供產品，必須符合產品質量標準，如出現(xiàn)產品質量問題，乙方應無條件退貨或換貨，并在規(guī)定時間內送至甲方指定地點。

　　二、甲方所需求的材料品種、規(guī)格型號、數(shù)量、單價及金額：_________________

　　序號標的名稱廠家商標規(guī)格型號計量單位供貨時間數(shù)量單價單品總價12345合計總金額(大寫)_________________本合同簽訂之日起，甲方每次采購前以訂單形式下達給乙方。訂單價格由甲乙雙方協(xié)商確定。

　　三、送貨日期：_________________訂單下達后10日內。

　　四、送貨質量乙方送的所有原材料，必須確保其質量，如發(fā)現(xiàn)一批貨中摻有假貨、非甲方確認的殘次品等質量問題，即扣除涉及金額的三倍作為違約金。

　　五、付款方式

　　1、每月25日(遇節(jié)假日順延)結算貨款，先款后貨，乙方當次結算的貨款必須送交稅務機關認可的增值稅專用發(fā)票，其款項必須經甲方轉賬賬支付給乙方，且開票金額必須與轉賬金額一致，否則甲方不予以支付貨款。乙方以最近一次的貨款作為質保金，作為日后進行調貨，確保質量的依據(jù)。

　　2、簽訂合同時，乙方必須提供相應的資質及證件：_________________營業(yè)執(zhí)照副本(復印件)、組織機構代碼副本(復印件)、稅務登記證副本(復印件)。

　　六、運費：_________________乙方負責全程運費。

　　七、乙方違約責任

　　1、乙方如不能按照合同規(guī)定的時間及時送貨的，應賠償由此而給甲方造成的損失費用。

　　2、因乙方提供甲方的產品質量問題導致甲方損失的，應按照損失金額進行全額賠償。

　　3、乙方違背合同規(guī)定的其它一切行為與公司無關，一切法律、經濟責任由乙方自負。

　　八、甲方違約責任甲方如不能按合同規(guī)定付款期支付乙方貨款，須事先與乙方聯(lián)系，說明原因及解決方案，獲得乙方同意后，可延期支付款項。如甲方不能按合同規(guī)定付款期支付乙方貨款且沒有獲得乙方同意，甲方應向乙方支付逾期付款違約金。

　　九、特別說明甲方經辦人必須嚴格遵守公司所簽的`采購合同，其采購的材料品種、規(guī)格型號、數(shù)量、單價及金額必須與合同內容一致，同時保證所購材料質量，定期向公司書面匯報相關信息、提供相關資料。乙方僅經辦人簽字而無甲方蓋章的供貨行為，本公司概不認可，一切法律、經濟責任由經辦人自負。

　　十、供貨原則

　　乙方與甲方任何部門、人員有私自商業(yè)賄賂行為，一經核實，立即扣除供應商全部剩余帳期內全部貨款，同時解除合同。

　　十一、保密條款

　　1、在未取得雙方事先許可的情況下，不得將本合同內容向第三方公開或泄露。

　　2、乙方從甲方得到的采購信息，未經甲方同意，乙方不得向第三方轉讓、公開、泄露或被使用。

　　十二、合同解除乙方有以下任何事項時，甲方不需要任何通知，可馬上解除本合同。

　　1、違反本合同條款約定的行為或事實時；

　　2、在供應期間內，不能滿足甲方數(shù)量及品質要求無能力供應時；

　　3、被政府機關停止或取消營業(yè)資格給予處分時。

　　十三、合同糾紛解決甲、乙雙方之間產生有關本合同的一切糾紛，雙方應通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決，雙方當事人可向甲方所在地人民法院提出訴訟。本合同未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作為補充合同，補充合同與本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

【材料加工合同】相關文章：

材料加工合同范本01-06

加工廠加工的合同范本02-13

加工合同范本12-30

加工制作合同范文04-17

加工合同（精選17篇）01-14

瓷磚加工合同范本12-30

代加工合同（精選20篇）01-31

服裝加工合同范本01-03

加工生產的合同范本02-13